Дата принятия: 16 июля 2020г.
Номер документа: 33-476/2020
СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ПСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 16 июля 2020 года Дело N 33-476/2020
Судебная коллегия по гражданским делам Псковского областного суда
в составе:
председательствующего Овчинникова А.Г.
судей Мурина В.А. и Яроцкой Н.В.
при секретаре Шевчук В.С.
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Коробковой О.Р. к обществу с ограниченной ответственностью "ШМ СК" о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального, вреда, штрафа,
по апелляционной жалобе ООО "ШМ СК" на решение Псковского городского суда Псковской области от 20 декабря 2019 года, которым постановлено:
"Исковые требования Коробковой О.Р. к обществу с ограниченной ответственностью "ШМ СК" о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального, вреда, штрафа удовлетворить частично.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ШМ СК" в пользу Коробковой О.Р. денежные средства, уплаченные по договору подряда от 17.05.2019 (****), в сумме 1606 250,0 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 5 000 рублей штраф в сумме 100 000 рублей.
Возложить на Коробкову О.Р. обязанность возвратить ответчику обществу с ограниченной ответственностью "ШМ СК" строительные материалы, использованные при строительстве объекта - жилого дома по адресу: <данные изъяты> за счет ответчика.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ШМ СК" в доход бюджета муниципального образования "Город Псков" государственную пошлину в сумме 16 531,25 рублей"
Заслушав доклад судьи Мурина В.А., объяснения истца Коробковой О.Р. и ее представителя Никандрова Ю.Д., представителя ответчика ООО "ШМ СК" - Павловой А.А., судебная коллегия по гражданским делам Псковского областного суда
УСТАНОВИЛА:
Коробкова О.Р. обратилась в суд с иском к обществу с ООО "ШМ СК" в обоснование которого указала, что 17 мая 2019 года между сторонами заключен договор подряда (****), по условиям которого ответчик обязался в срок до 1 сентября 2019 года построить жилой одноэтажный дом площадью 146,01 кв.м на земельном участке с кадастровым номером (****) по адресу: <данные изъяты>. Стоимость работ по договору определена в сумме 3 300 000 руб. По условиям договора истец оплатила ответчику денежные средства в общей сумме 1 606 250 рублей.
В срок до 1 сентября 2019 года обязательство по строительству дома ответчиком не было исполнено. 2 сентября 2019 года истец направила ответчику претензию о расторжении договора строительного подряда от 17.05.2019 (****) и возврате денежных средств. Требование истца о возврате денежных средств ответчик не исполнил.
Ссылалась на нарушение срока выполнения работы, вследствие чего к дальнейшему исполнению договора подряда утрачен интерес, истец просил взыскать с ответчика денежные средства, оплаченных по договору, в сумме 1 606 250 руб., компенсацию морального вреда в сумме 100 000 руб. и штраф,
ООО "ШМ СК" исковые требования признал частично. Не оспаривая нарушение подрядчиком срока строительных работ, предусмотренных договором, а также возникшее в связи с этим право истца на односторонний отказ от договора подряда, полагал, что истцу подлежат возврату денежные средства за вычетом стоимости выполненных ответчиком работ по устройству фундамента в размере 1005 093,60 руб., поскольку возведенный ответчиком фундамент имеет для истца потребительскую ценность.
Коробков Р.Н., привлеченный к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, поддержал процессуальную позицию истца.
Судом постановлено решение, резолютивная часть которого указана выше.
В апелляционной жалобе ООО "ШМ СК" поставлен вопрос об отмене решения суда в связи с неправильным применением норм материального права, неправильным установлением обстоятельств дела, имеющих значение для дела.
При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции от сторон поступило заявление о заключении мирового соглашения.
Условия мирового соглашения согласованы и одобрены сторонами, составлены в виде самостоятельного документа, который ими подписан и приобщен к делу.
Заключив мировое соглашение, стороны просили суд его утвердить, а производство по делу прекратить.
Обсудив изложенные условия мирового соглашения, заслушав мнение истца и ее представителя Никандрова Ю.Л., представителя ответчика - Павловой А.А. о возможности утверждения мирового соглашения, судебная коллегия полагает, что оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, в связи с чем подлежит утверждению.
В соответствии со статьей 326.1 Гражданского процессуального кодекса РФ мировое соглашение сторон, совершенное после принятия апелляционной жалобы, должно быть выражено в поданных суду апелляционной инстанции заявлениях в письменной форме.
Порядок и последствия рассмотрения заявления о заключении мирового соглашения определяются по правилам, установленным статьёй 173 Гражданского процессуального кодекса РФ. При утверждении мирового соглашения сторон суд апелляционной инстанции отменяет принятое решение суда и прекращает производство по делу.
Судебной коллегией разъяснены сторонам положения статей 173, 220, 221 Гражданского процессуального кодекса РФ, согласно которым при утверждении мирового соглашения повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
В соответствии с ФЗ "Об исполнительном производстве" в случае уклонения от добровольного исполнения условий, утвержденного судом мирового соглашения, может быть выдан исполнительный лист для применения мер принудительного исполнения.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 326.1 ГПК РФ, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
Решение Псковского городского суда Псковской области от 20 декабря 2019 года отменить.
Утвердить мировое соглашение, по условиям которого:
"Истец" Коробкова О.Р. отказывается от исковых требований к "Ответчику" ООО "ШМ СК" о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда в сумме 1 606 250 рублей, компенсации морального вреда в сумме 100 000 рублей, штрафа.
"Ответчик" ООО "ШМ СК" выплачивает "Истцу" Коробковой О.Р. денежные средства в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей. Выплата денежных средств, поименованных в настоящем пункте производиться "Ответчиком" в следующем порядке и в следующие сроки;
- денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей "Ответчик" ООО "ШМ СК" выплачивает "Истцу" Коробковой О.Р. в момент подписания настоящего мирового соглашения, путем передачи их наличными денежными средствами;
- денежные средства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей "Ответчик" ООО "ШМ СК" выплачивает "Истцу" Коробковой О.Р. в срок до 01 августа 2020 года, путем перечисления денежных средств в безналичном порядке по следующим реквизитам "Истца": р/с (****), доп. Офис N "8630/01728 ПАО Сбербанк, кор. счет банка 30101810500000000653, БИК банка 044030653;
- денежные средства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей "Ответчик" ООО "ШМ СК" выплачивает "Истцу" Коробковой О.Р. в срок до 15 августа 2020 года, путем перечисления денежных средств в безналичном порядке по следующим реквизитам "Истца": р/с (****), доп. Офис N 8630/01728 ПАО Сбербанк, кор. счет банка 30101810500000000653, БИК банка 044030653.
Объект незавершенного строительства, расположенный на земельном участке с к/н (****), расположенном по адресу: <данные изъяты>, остается в собственности "Истца" Коробковой О.Р.
В случае нарушения "Ответчиком" п. 2.2. настоящего мирового соглашения "Ответчик" обязан уплатить "Истцу" штраф в размере 50 000 рублей.
В случае нарушения "Ответчиком" п. 2.3. настоящего мирового соглашения "Ответчик" обязан уплатить "Истцу" штраф в размере 50 000 рублей.
Любые судебные расходы Сторон, прямо или косвенно связанные с указанным делом, Стороны друг другу не возмещают, такие расходы лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.
С момента заключения настоящего мирового соглашения все основные или дополнительные обязательства сторон, вытекающие из их взаимоотношений, либо прямо или косвенно связанные с ними и не указанные в настоящем мировом соглашении, прекращаются. Стороны никаких требований или претензий, не предусмотренных настоящим мировым соглашением, друг к другу не имеют.
Стороны заявляют о том, что настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц.
Производство по делу по иску Коробковой О.Р. к обществу с ограниченной ответственностью "ШМ СК" о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального, вреда, штрафа прекратить.
Председательствующий: А.Г. Овчинников
Судьи: Н.В. Яроцкая
В.А. Мурин
Копия верна:
Судья Псковского
областного суда В.А. Мурин
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
