Дата принятия: 11 сентября 2019г.
Номер документа: 33-4513/2019
СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ КАЛИНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 11 сентября 2019 года Дело N 33-4513/2019
Судебная коллегия по гражданским делам Калининградского областного суда в составе
председательствующего Ольховского В.Н.,
судей Яковлева Н.А., Ганцевича С.В.,
при секретаре Ульяновой В.В.,
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе АО "Янтарьэнерго" на решение Советского городского суда Калининградской области от 05 июня 2019 г., которым суд иск Николаева Н.М. удовлетворил в части;
обязал акционерное общество "Янтарьэнерго" в течении двадцати дней со дня вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства по договору N 4132/06/18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 22 июня 2018 года, заключённого между акционерным обществом "Янтарьэнерго" и Николаевым Н.М., и в исполнение данных обязательств осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств Николаева Николая Михайловича ЭУ объекта от ЩУ новый для электроснабжения жилого строения N, расположенного по адресу: <адрес>, с учётом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15,00 (кВт); категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 (кВ);
взыскал с акционерного общества "Янтарьэнерго" в пользу Николаева Николая Михайловича неустойку за нарушение сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению за период с 23 декабря 2018 года по 22 апреля 2019 года в размере 3300 рублей, денежную компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 4150 рублей, всего 12450 рублей;
в удовлетворении иска Николаева Николая Михайловича в остальной части отказал;
взыскал с акционерного общества "Янтарьэнерго" государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 1000 рублей.
Заслушав доклад судьи Яковлева Н.А., судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
Николаев Н.М. обратился в суд с иском, в котором просил обязать акционерное общество "Янтарьэнерго" исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям N 4132/06/18 от 22.06.2018 в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств для обеспечения электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>.; взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере 3327 руб. 50 коп. и денежную сумму в размере 10000 руб. в счёт компенсации морального вреда.
В обоснование иска Николаев Н.М. указал, что он является собственником жилого дома, расположенного по вышеуказанному адресу, с кадастровым номером 39:16:010605:917. 22 июня 2018 года между ним и ответчиком акционерным обществом "Янтарьэнерго" был заключён договор N 4132/06/18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. По условиям договора ответчик принял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителя (включая урегулирование отношений с третьими лицами), заявитель - оплатить расходы. Срок выполнения работ был установлен в 6 месяцев, размер платы за технологическое присоединение - 550 руб. Принятые на себя обязательства по договору по оплате расходов на технологическое присоединение истец исполнил, энергопринимающие устройства по вышеуказанному адресу готовы к подключению к электросетям. О выполнении всех мероприятий, предусмотренных договором и техническими условиями, он уведомил ответчика. Однако, в установленный договором срок работы ответчик не выполнил. На направленную ответчику претензию о нарушении срока исполнения обязательств он получил ответ о подборе подрядной организации для выполнения работ и переносе срока выполнения работ. Ввиду неисполнения ответчиком обязательств в установленные сроки с него в пользу истца подлежит взысканию обусловленная договором неустойка в размере 5% от указанного общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, которая за период просрочки с 22.12.2018 по 22.04.2019 (121 день) составляет от 550 руб. - 3327 руб. 50 коп. Кроме того, истцу подлежит присуждению компенсация морального вреда, причинённого вследствие нарушения исполнителем прав потребителя, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.
Рассмотрев дело, суд постановилизложенное выше решение.
В апелляционной жалобе АО "Янтарьэнерго" просит решение суда изменить, увеличить срок для исполнения решения суда.
Стороны в судебное заседание суда апелляционной инстанции не явились, извещены надлежащим образом, в связи с изложенным с учетом положений ст. 167 и ст. 327 ГПК РФ судебная коллегия пришла к выводу о возможности рассмотреть дело в их отсутствие.
Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции с учетом доводов, изложенных в апелляционной жалобе, судебная коллегия находит его подлежащим оставлению без изменения.
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года N 861 утверждены Правила технологического присоединения электропринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее по тексту - Правила).
Пунктом 3 Правил технологического присоединения закреплено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им указанных Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.
Установлено, что по результатам рассмотрения заявки Николаева Н.М. на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет 15 кВт, для электроснабжения жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, между акционерным обществом "Янтарьэнерго" и Николаевым Н.М. 22 июня 2018 года заключён договор N 4132/06/18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
По условиям договора (пункты 1., 6.) сетевая организация - акционерным обществом "Янтарьэнерго" приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя Николаева Н.М. (далее технологическое присоединение) ЭУ объекта от ЩУ новый, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учётом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15,00 (кВт); категория нуждаемости третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 (кВ). Технические условия для присоединения электропринимающих устройств заявителя Николаева Н.М. к электрическим сетям АО "Янтарьэнерго" N В-4132/18, разработанные Департаментом перспективного развития и технического присоединения, приложены к договору N 4132/06/18 от 22 июня 2018 года.
Николаев Н.М. по условиям договора (пункты 1, 10.) обязался оплатить технологическое присоединение в размере, определённом в соответствии с Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 29.12.2008 г. N 67-01э/08, - 550 руб.
Кроме того, заказчик (заявитель) Николаев Н.М. обязался выполнить возложенные на него мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заказчика (заявителя), указанные в технических условиях (пункт 8 Договора).
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению определён сторонами по условиям договора в шесть месяцев со дня его заключения.
Николаев Н.М. выполнил возложенные на него условиями договора мероприятия по технологическому присоединению, указанные в технических условиях, что не оспаривается ответчиком.
В то же время, акционерное общества "Янтарьэнерго" взятые на себя перед истцом обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Николаева Н.М. к электрическим сетям в объёме и в сроки, предусмотренные договором, не исполнило. Наличие этих обязательств и факт их неисполнения ответчик признал в ответе на претензию Николаева Н.М. и не оспорил при настоящем судебном разбирательстве.
28 декабря 2018 года Николаев Н.М. обратился к ответчику с претензий, в которой потребовал в течение месяца исполнить мероприятия технологического подключения к электрическим сетям объекта недвижимости по обозначенному выше адресу. Получив 28 декабря 2018 года претензию, ответчик требования истца до настоящего времени не выполнил, сославшись в ответе от 30.01.2019 N ЯЭ/19/344 по результатам рассмотрения претензии на разработку со своей стороны технического задания, производство работ на формированию пакета документов для проведения конкурентных процедур по выбору подрядной организации на право заключения договора подряда на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ. В ответе указано, что планируемый срок завершения мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения - II квартал 2019 года.
В силу приведённых выше норм закона Николаев Н.М. правомерно предъявил к ответчику требование об исполнении им обязательств по выполнению работ технологического присоединения к электрическим сетям и взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ.
Определяя срок для исполнения решения суда, суд верно учел, что ответчик не приступил к осуществлению основных работ технологического присоединения энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям, объем и трудоёмкость данных работ и объём расходов на их выполнение.
С учетом длительного срока неисполнения своих обязательств судебная коллегия не находит основании для увеличения срока исполнения решения суда.
Обстоятельства, имеющие значение для дела, определены и установлены судом первой инстанции полно и правильно, решение суда принято в соответствии с нормами материального права и с соблюдением норм процессуального права, предусмотренных ст.330 ГПК РФ оснований для его отмены или изменения в апелляционном порядке не имеется.
Руководствуясь ст.ст. 328, 329 ГПК РФ, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Советского городского суда Калининградской области от 05 июня 2019 г. оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Председательствующий:
Судьи:
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
