Определение Судебной коллегии по гражданским делам Томского областного суда от 17 ноября 2017 года №33-3679/2017

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 17 ноября 2017 года Дело N 33-3679/2017
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
17 ноября 2017 года судебная коллегия по гражданским делам Томского областного суда в составе:
председательствующего Брагиной ЛА,
судей Карелиной ЕГ, Черемисина ЕВ,
при секретаре Биляк ЕО
рассмотрела в открытом судебном заседании в г. Томске гражданское дело по иску Зеренковой Юлии Николаевны к унитарному муниципальному предприятию "Томскстройзаказчик", обществу с ограниченной ответственностью "Акведук", Конопацкой Анне Сергеевне о признании незаконным расторжения договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, признании недействительными договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, договора уступки права требования, взыскании неустойки, компенсации морального вреда
по апелляционной жалобе ответчика унитарного муниципального предприятия "Томскстройзаказчик" на решение Кировского районного суда г. Томска от 22 июня 2017 года.
Заслушав доклад судьи Брагиной ЛА, пояснения представителя УМП "Томскстройзаказчик" Усовой НН, действующей по доверенности N 81/9/1 от 07.06.2017 сроком действия 1 год, судебная коллегия
установила:
Решением Кировского районного суда г. Томска от 22.06.2017 частично удовлетворены исковые требования Зеренковой ЮН к УМП "Томскстройзаказчик", ООО "Акведук", Конопацкой АС, признано незаконным расторжение УМП "Томскстройзаказчик" в одностороннем порядке договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 15.01.2010 в редакции дополнительного соглашения N 27/24 от 23.07.2013, признаны недействительными договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома N /__/ от 29.09.2016, заключенный между УМП "Томскстройзаказчик" и ООО "Акведук", договор об уступке требования от 11.10.2016, заключенный между ООО "Акведук" и Конопацкой АС, с УМП "Томскстройзаказчик" в пользу Зеренковой ЮН взысканы компенсация морального вреда, штраф, распределены судебные расходы.
В апелляционной жалобе представитель ответчика УМП "Томскстройзаказчик" Усова НН просила решение отменить в части удовлетворения исковых требований, отказать Зеренковой ЮН в удовлетворении иска.
До начала рассмотрения дела по существу представитель ответчика Усова НН представила заявление об отказе от апелляционной жалобы, подтвердив его в судебном заседании суда апелляционной инстанции.
В соответствии со ст. 326 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации отказ от апелляционной жалобы допускается до вынесения судом апелляционного определения. Заявление об отказе от апелляционной жалобы подается в письменной форме. О принятии отказа от апелляционной жалобы суд апелляционной инстанции выносит определение, которым прекращает производство по соответствующей апелляционной жалобе.
Учитывая, что другими лицами, участвующими в деле, решение не обжаловалось, судебная коллегия полагает возможным принять отказ от апелляционной жалобы представителя ответчика Усовой НН и прекратить апелляционное производство по делу.
Руководствуясь статьями 326, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
определила:
Принять отказ представителя унитарного муниципального предприятия "Томскстройзаказчик" Усовой НН от апелляционной жалобы на решение Кировского районного суда г. Томска от 22 июня 2017 года, производство по апелляционной жалобе унитарного муниципального предприятия "Томскстройзаказчик" на решение Кировского районного суда г.Томска от 22 июня 2017 года по делу по иску Зеренковой Юлии Николаевны к унитарному муниципальному предприятию "Томскстройзаказчик", обществу с ограниченной ответственностью "Акведук", Конопацкой Анне Сергеевне о признании незаконным расторжения договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, признании недействительными договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, договора уступки права требования, взыскании неустойки, компенсации морального вреда прекратить.
Председательствующий
Судьи:


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка