Определение Томского областного суда от 18 ноября 2020 года №33-2820/2020

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 18 ноября 2020 года Дело N 33-2820/2020
от 18 ноября 2020 года
Томский областной суд в составе:
председательствующего Марисова А.М.,
при секретаре Климашевской Т.Г.,
помощнике судьи У.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Томске частную жалобу представителя Исмаиловой Анны Викторовны Казуся Дмитрия Владимировича на определение Октябрьского районного суда г. Томска от 02 октября 2020 года о предоставлении отсрочки исполнения решения суда (дело N 13-479/2020),
заслушав доклад председательствующего,
установил:
решением Октябрьского районного суда г.Томска от 02.11.2018 удовлетворены исковые требования прокурора Октябрьского района г.Томска, действующего в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, к Исмаилову Ш.С.о., Исмаиловой А.В., Исмаилову Т.Ш. о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности.
Исмаилова А.В. обратилась в суд с заявлением о предоставлении отсрочки исполнения решения Октябрьского районного суда г. Томска от 02.11.2018, в котором просит установить новый срок для исполнения решения - 15.02.2021, обязать судебного пристава-исполнителя ОСП по Октябрьскому району г.Томска Ч., УФССП России по Томской области отложить исполнительные действия по применению к должнику мер принудительного исполнения по исполнительному производству от 10.12.2019 N 1699793/19/70003-ИП.
В обоснование заявления указано, что с момента вступления решения суда в законную силу ответчики предпринимали необходимые меры по выполнению судебного акта и выданного в соответствии с ним исполнительного листа. Однако в связи с нарушением договоров подряда исполнителями по различным причинам заказчик вынужден был продлить срок исполнения обязательств по ним. ООО "Строительная компания ТермоВент Инжиниринг" во исполнение договора подряда N 16/19 от 06.02.2019 года между ИП Исмаиловой А.В. и ООО "Сервисный центр "Водяной" по проведению комплекса работ по монтажу системы трубопровода на объекте /__/ /__/ осуществила покупку необходимого оборудования и приступила к монтажу системы трубопровода на объекте, но до настоящего времени не выполнила работы в виду отсутствия у владельцев торгового центра необходимой проектной и технической документации на здание торгового центра, затруднительность получения которой связана с нежеланием (отказом) органов администрации Города Томска выдавать градостроительный план земельных участков под торговым центром. Градостроительные планы земельных участков были получены от администрации лишь 12.02.2020, после чего владельцы заключили договор на выполнение проектных работ, срок выполнения которых составил 120 дней. Актами проверки N 16, 17, 18, 19 от 22.11.2019 ГУ МЧС России по Томской области, составленными в результате проверки /__/ по адресу: /__/, установлен срок исполнения требований контролирующего органа - 02.03.2020. Кроме того, решением суда на ответчиков возложена обязанность осуществить следующие мероприятия в отношении торгового центра /__/ расположенного по адресам: /__/ /__/ При этом необходимо отметить, что первым пунктом справки ГУ МЧС России по Томской области следует, что приведение объектов в соответствие с требованиями пожарной безопасности подлежит выполнению посредством разработки и утверждения подготовленного в соответствии с требованиями законодательства РФ проектом изменений объемно-планировочных решений здания торгового центра, расположенных по адресам: /__/ Собственники объектов недвижимости, расположенных по адресам: /__/ (также совместно называемые /__/) с целью исполнения судебного решения в указанной части привлекли специализированные организации (экспертов) в соответствующей области знаний и заключили с ними договоры на оказание соответствующих услуг. Поскольку мероприятие по разработке и утверждению в установленном порядке проекта допущенных в процессе эксплуатации здания изменений объемно-планировочных решений здания торгового центра является основным, а последующие мероприятия производными, то выполнение их возможно исключительно после выполнения указанного (основного). При этом разработка данного вида документа невозможна без получения градостроительных планов земельных участков, расположенных под принадлежащими ответчикам объектами недвижимости. Градостроительные планы земельных участков были получены от администрации лишь 12.02.2020, после чего в результате долгих поисков и согласовании цены услуг владельцы заключили договор N 0 HI- 20 от 28.02.2020 на выполнение проектных работ, срок выполнения которых согласно п.4.1 договора составляет 120 календарных дней. Для проведения независимой государственной экспертизы проектной документации необходим дополнительный срок 62 рабочих дня (т.е. 94 календарных дня). Вместе с этим, необходимо учитывать время на обмен документами между сторонами договора и специалистами. Итого на выполнение требования МЧС России по Томской области в части разработки и утверждения в установленном порядке проекта допущенных в процессе эксплуатации здания изменений объемно-планировочных решений здания торгового центра, владельцы указанных объектов недвижимости (собирательное название /__/ необходимо не менее 214 календарных дней. В первом полугодии 2020 года возникло непредвиденное обстоятельство - пандемия коронавирусной инфекции, в связи с чем исполнитель был лишен возможности исполнять договор N 01П-20 от 28.02.2020 на выполнение проектных работ, в связи с чем срок выполнения работ, составляющий 120 календарных дней, подлежит продлению на период срока пандемии коронавирусной инфекции. Как было указано выше, лишь после завершения этапа по разработке и утверждению в установленном порядке проекта допущенных в процессе эксплуатации здания изменений объемно-планировочных решений здания торгового центра, владельцы указанных объектов недвижимости смогут приступить к выполнению остальных предусмотренных решением Октябрьского районного суда г.Томска от 02.11.2018 мероприятий, число которых составляет 40 пунктов. Выполнение данных мероприятий возможно также исключительно посредством привлечения специалистов в соответствующих профессиональных сферах, но их выполнение возможно осуществлять частями одновременно посредством передачи в работу специалистов проекта допущенных в процессе эксплуатации здания изменений объемно-планировочных решений зданий торгового центра, расположенных по адресам/__/ Согласно предварительным расчетам выполнение данного вида мероприятий с учетом их специфики, необходимости покупки специального оборудования, его монтаж, приемку заказчиком, передачу результатов на оценку в ГУ МЧС России по Томской области и (или) службу судебных приставов по предварительным расчетам владельцев /__/ составляет не менее трех месяцев, начиная с 15.02.2021. Так, ответчик Исмаилов Ш.С.о. после поиска подходящих специализированных организаций, прибегнул к помощи одной из них - ООО "Экспертно-консультационный центр "СтроТЭкс". 13.04.2018 судебный пристав-исполнитель ОСП по Октябрьскому району г.Томска Ч. по исполнительному производству от 10.12.2019 N 169793/19/70003-ИП издала постановление о назначении нового срока - 15.07.2020 для исполнения исполнительного документа, а также наложила административный штраф, предупредив об ответственности за неисполнение исполнительного документа в новый срок.
Обжалуемым определением Октябрьского районного суда г. Томска от 02 октября 2020 года в удовлетворении заявления Исмаиловой А.В. о предоставлении отсрочки исполнения решения суда отказано.
В частной жалобе представитель Исмаиловой А.В. Казусь Д.В. просит определение судьи отменить, ссылаясь на то, что ответчик предпринимал все необходимые меры для исполнения судебного акта. Полагает, что имеются обстоятельства, затрудняющие исполнение судебного акта.
В остальной части доводы частной жалобы аналогичны основаниям заявления о предоставлении отсрочки исполнения решения Октябрьского районного суда г.Томска от 02.11.2018.
На основании ч.3, 4 ст.333 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации частная жалоба рассмотрена судьей единолично без извещения лиц, участвующих в деле.
Изучив материалы дела, проверив доводы частной жалобы, суд апелляционной инстанции приходит к следующему.
В соответствии со статьей 434 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного постановления или постановлений иных органов, взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе поставить перед судом, рассмотревшим дело, или перед судом по месту исполнения судебного постановления вопрос об отсрочке или о рассрочке исполнения. Такое заявление сторон и представление судебного пристава-исполнителя рассматриваются в порядке, предусмотренном ст. 203 Кодекса.
В силу статьи 203 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд, рассмотревший дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения.
Согласно приведенной норме, предоставление отсрочки исполнения решения является правом, а не обязанностью суда, а основанием для отсрочки решения на стадии исполнительного производства являются обстоятельства, затрудняющие исполнение решения.
Вступившие в законную силу акты федеральных судов, мировых судей и судов субъектов Российской Федерации, согласно частям 1 и 2 статьи 6 Федерального конституционного закона "О судебной системе Российской Федерации", обязательны для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации; неисполнение постановления суда, а равно иное проявление неуважения к суду влекут ответственность, предусмотренную федеральным законом.
Эти требования корреспондируют статье 2 Международного пакта о гражданских и политических правах, провозгласившей обязанность государства обеспечить любому лицу, права и свободы которого нарушены, эффективные средства правовой защиты, а также пункту 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в его интерпретации Европейским Судом по правам человека, в силу статьи 15 (часть 4) Конституции Российской Федерации являющихся составной частью правовой системы Российской Федерации.
Поскольку отсрочка исполнения решения суда предполагает наступление в будущем обстоятельств, способствующих исполнению судебного решения, она отдаляет реальную защиту нарушенных прав или охраняемых законом интересов взыскателя, то основания для отсрочки исполнения решения суда должны носить действительно исключительный характер, возникать при серьезных препятствиях к совершению исполнительных действий.
В силу статей 15 (часть 4), 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2) и 55 (части 1 и 3) Конституции Российской Федерации и, исходя из общеправового принципа справедливости, исполнение вступившего в законную силу судебного постановления должно осуществляться на основе соразмерности и пропорциональности, с тем, чтобы был обеспечен баланс прав и законных интересов всех взыскателей и должников, возможная же отсрочка исполнения решения суда должна отвечать требованиям справедливости, быть адекватной и не затрагивать существо конституционных прав участников исполнительного производства.
Судом установлено и следует из материалов дела, что решением Октябрьского районного суда г.Томска от 02.11.2018 удовлетворены исковые требования прокурора Октябрьского района г.Томска, действующего в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, к Исмаилову Ш.С.о., Исмаиловой А.В., Исмаилову Т.Ш. о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно:
- в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности разработать и утвердить в установленном порядке проект допущенных в процессе эксплуатации здания изменений объемно-планировочных решений здания торгового центра, расположенных по адресам: /__/
- разработать специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно- технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности здания торгового центра, расположенных по адресам: /__/
- привести в соответствие принятой степени огнестойкости здания и пожарного отсека (при высоте здания 3-4 этажа, допустимая площадь пожарного отсека не более 2500 кв.м, по факту 6227,5 кв.м.) пределы огнестойкости строительных конструкций здания торгового центра, расположенных по адресам: /__/
- привести в соответствие пределы огнестойкости строительных конструкций принятой степени огнестойкости здания и пожарного отсека. Наружные светопрозрачные стены на фасаде здания торгового центра, расположенных по адресам: /__/, привести соответствии с пределом огнестойкости наружных ненесущих стен (не ниже Е15 для зданий II степени огнестойкости);
- разделить между собой ограждающие конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами части здания, (пожарные отсеки площадью не более 2500 кв.м) торгового центра, расположенных по адресам: /__/
- привести в соответствии несущие конструкции здания торгового центра, расположенных по адресам: /__/ пределом огнестойкости строительных конструкций маршей и площадок внутренних лестниц, требуемого для зданий II степени огнестойкости;
- обеспечить объемно-планировочное и конструктивное и объемно-планировочное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре, установить в лестничных клетках двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах здания торгового центра, расположенного по адресу: /__/
- установить для обеспечения безопасной эвакуации людей необходимые размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных выходов. Торговый зал подвала здания обеспечить эвакуационными выходами, а именно имеющиеся выходы отделить на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1 -го типа, ширина одного выхода менее 1,2 м, по факту 0,5м, второй выход обособить от первого этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, лестничный марш криволинейный в плане, ширина марша менее 1,2 м, по факту 1,05м. здания торгового центра, расположенного по адресу: /__/
- привести в соответствие ширину основных эвакуационных проходов в торговом зале подвала здания по /__/, площадью более /__/ кв.м.;
- привести в соответствие ширину основных эвакуационных проходов в торговом зале в магазине, расположенном на первом этаже зданиях, расположенных по адресам: /__/.;
- привести в соответствие ширину основных эвакуационных проходов в торговых залах на первом этаже здания по /__/ суммарной площадью более /__/ кв.м.;
- привести в соответствие ширину основных эвакуационных проходов в торговом зале на втором этаже в здании, по адресу: /__/, площадью /__/ кв.м.;
- привести в соответствие ширину основных эвакуационных проходов в торговом зале на втором этаже в здании, по адресу: /__/
- обеспечить беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы в здании торгового центра, расположенного по адресу: /__/. Допускается устройство эвакуационных выходов в разгрузочные помещения (над дверью эвакуационного выходы размещен световой оповещатель "ВЫХОД");
- выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа, объекты классов Ф3.1 и Ф3.2 а именно: - кафе "Матрешка"; - магазин "Радуга вкуса" в зданиях торговых центров, расположенных по адресам/__/
- разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности (магазин "Радуга вкуса"), в торговых центрах, расположенных по адресам: /__/ выделить противопожарной перегородкой не ниже l-гo типа помещение электрощитовой;
- обеспечить соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей, здания торговых центров, расположенных по адресам: /__/, а именно в ограждениях лестниц (высота ограждений лестниц, используемых детьми, менее 1,2 метра), (вертикальные элементы ограждений имеют просвет более 0,1 метра, - в ограждениях допускаются горизонтальные членения, здания торгового центра);
- выделить перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия) пути эвакуации (общие коридоры), выделить указанные помещения противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа, здания торгового центра, расположенных по адресам: /__/
- обеспечить защитой косоуры лестничных клеток подвала от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия, для повышения предела огнестойкости косоуры лестничных клеток подвала обработать огнезащитным составом. Для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов здания, отвечающих за его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре, применить конструктивную огнезащиту в зданиях торгового центра, расположенных по адресам: /__/
- установить необходимое количество (не менее 2) эвакуационных выходов на каждом этаже здания торгового центра, расположенных по адресам: /__/
- организовать эвакуационные выходы из подвальных этажей таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от общих лестничных клеток здания, торгового центра, расположенных по адресам: /__/
- оградить лестницы для сообщения между подвальным этажом и первым этажом противопожарными перегородками 1 -го типа с устройством на одном из входов (выходов) - тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре, здания, торгового центра, расположенных по адресам: /__/
- в торговых залах расположенных в подвале здания торгового центра, расположенных по адресам: /__/, установить систему вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре;
- установить автоматические установки пожаротушения здание торгового центра, расположенных по адресам: /__/ имеющие площадь пожарного отсека наземной части здания более 3500 кв.м и подземной части более 200 кв.м.;
- установить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа здание торгового центра, расположенных по адресам: /__/
- расположить пожарные извещатели в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения, принять функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности торгового центра, расположенных по адресам: /__/
- принять в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий, точечные пожарные извещатели установить на несущих строительных конструкциях в здании торгового центра, расположенных по адресам: /__/
- принять в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий, обеспечить наличие не менее трех пожарных извещателей для формирования команды управления СОУЭ в защищаемом помещении или защищаемой зоне, в здании торгового центра, расположенных по адресам: /__/
- установить на объекте, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей, системы пожарной сигнализации, установить автоматическую пожарную сигнализацию во всех помещениях, в здании торгового центра, расположенных по адресам: /__/
- установить ручные пожарные извещатели в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности в здании торгового центра, расположенного по адресу: /__/ (фитнес зал);
- разделить совместную прокладку кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном жгуте, в здании торгового центра, расположенных по адресам: /__/
- принять функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий торгового центра, расположенных по адресам: /__/ соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. Расстояние от верхнего края приемно-контрольного прибора и прибора управления до перекрытия помещения, выполненного из горючих материалов менее 1 м.;
- обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты здания торгового центра, расположенных по адресам: /__/ их техническое обслуживание;
- организовать хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты (автоматическую установку пожаротушения, автоматическую установку пожарной сигнализации, систему оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) на объекте защиты; здания торгового центра, расположенных по адресам: /__/
- устранить в лифтовом холле на первом этаже зданий /__/ размещение помещения Ломбард;
- организовать эвакуационный выход из торгового зала на первом этаже здания /__/, путем устранения перегородки холодильной камеры, в месте прохода к эвакуационному выходу, устранения прилавка, преграждающего эвакуацию из здания;
- обеспечить на дверях помещений производственного и складского назначения наличие обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, здания торгового центра, расположенных по адресам: /__/
- разработать декларацию пожарной безопасности здания торгового центра, расположенных по адресам: /__/
- разработать проект, исполнительную документацию на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре), здания торгового центра, расположенных по адресам: /__/
- разработать инструкцию о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре здания торгового центра, расположенных по адресам: /__/
- организовать проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты здания торгового центра, расположенных по адресам: /__/
Решение суда вступило в законную силу 11.12.2018 и до настоящего времени не исполнено.
Обращаясь в суд с заявлением о предоставлении отсрочки исполнения решения суда, Исмаилова А.В. сослалась на предпринятые меры исполнения решения суда посредством заключения договора подряда N ТВИ-4/19 от 27.05.2019 между ООО "Торговый дом Сибирь" и ООО "Строительная компания ТермоВентИнжиниринг" на выполнение комплекса работ по монтажу системы противодымной вентиляции, ремонту и монтажу системы автоматического водяного пожаротушения на объекте /__/ /__/ согласно проекту "15-18-АПС-ОВ" с дополнительным соглашением от 03.09.2019, согласно которым срок выполнения монтажных работ до 31.01.2020; договора подряда N 16/19 от 06.02.2019 между ИП Исмаиловой А.В. и ООО "Сервисный центр "Водяной" по проведению комплекса работ по монтажу системы трубопровода на объекте /__/ /__/ со счетом на оплату и актом выполненных работ; актов проверки N N16, 17, 18, 19 от 22.11.2019 ГУ МЧС России по Томской области, составленные по результатам проверки /__/ по адресу: /__/, согласно которым перечень нарушений изменился, количество наиболее опасных их которых по сравнению с теми, что перечислены в решении Октябрьского районного суда г.Томска от 02.11.2018 по делу N 2-2300/2018, сократилось; ответ на запрос от 28.05.2018 N 20 с перечнем необходимой документации с дополнением; ответ на запрос N 33 от 20.02.2020; градостроительные планы земельных участков; сообщение от 05.08.2020 N 106 о внесении изменений в сроки выполнения работ; постановление о возбуждении исполнительного производства от 10.12.2019. Также указал, что из-за пандемии коронавирусной инфекции срок выполнения работ подлежал продлению на 12о дней.
Отказывая заявителю в удовлетворении заявления о предоставлении отсрочки, суд первой инстанции исходил из того, что заявителем не представлены достаточные и убедительные доказательства, подтверждающие исключительность обстоятельств, позволяющих применить отсрочку исполнения решения суда.
Оснований не соглашаться с данным выводом не имеется, поскольку он основан на действительных обстоятельствах дела и соответствует закону.
В силу статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих доводов и возражений.
В связи с этим при рассмотрении требований об отсрочке исполнения решения бремя доказывания исключительности обстоятельств, являющихся основанием для ее предоставления, лежит на заявителе.
Заявителем в суд первой и апелляционной инстанций не представлены доказательства наличия исключительных обстоятельств, препятствующих исполнению должником решения суда, и тому, что предоставление отсрочки исполнения решения приведет к преодолению неблагоприятных обстоятельств, препятствующих исполнению решения.
Принимая во внимание длительное неисполнение судебного решения, предусматривающего выполнение ответчиками требований пожарной безопасности в торговом центре по указанному адресу, сами по себе сроки выполнения проектных и подрядных работ, предусмотренные договорами подряда, не свидетельствуют о наличии обстоятельств, препятствующих исполнению решения суда. Кроме того, соответствующие договоры могли быть заключены и в более ранний срок, а также предусматривать более сокращенные сроки выполнения работ с учетом того, что судебное постановление принято с целью защиты прав неопределенного круга лиц в области пожарной безопасности.
Ссылаясь на то, что срок выполнения подрядных работ должен быть продлен из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявитель не представил доказательств того, что по этой причине приостанавливалась деятельность торгового центра и деятельность подрядчиков.
В связи с чем указанные доводы носят формальный характер и подлежат отклонению как необоснованные.
Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 18.04.2006 N 104-О, основания для отсрочки исполнения решения суда должны носить действительно исключительный характер, возникать при серьезных препятствиях к совершению исполнительных действий. Вопрос о наличии указанных обстоятельств должен оцениваться и решаться судом в каждом конкретном случае с учетом того, что в силу статей 15 (часть 4), 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2) и 55 (части 1 и 3) Конституции Российской Федерации и исходя из общеправового принципа справедливости исполнение вступившего в законную силу судебного постановления должно осуществляться на основе соразмерности и пропорциональности, с тем, чтобы был обеспечен баланс прав и законных интересов всех взыскателей и должников.
Вместе с тем, учитывая, что требования прокурора направлены на защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц от угроз пожарной безопасности, предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций, отсрочка исполнения судебного решения может повлечь существенное нарушение баланса интересов сторон.
Доводы частной жалобы не свидетельствуют о наличии исключительных обстоятельств, при которых своевременное исполнение судебного акта невозможно.
Суд апелляционной инстанции учитывает, что все мероприятия, на которые указывает заявитель, свидетельствуют о принятии ответчиком поэтапных мер к исполнению судебного решения, а не о наличии препятствующих исполнению оснований к отсрочке исполнения данного решения.
Доказательств наличия оснований для предоставления отсрочки исполнения решения на срок до 15.02.2021 заявителем не представлено, необходимость временных затрат на исполнение судебного акта не должна приводить к нарушению интересов взыскателя, действующего, в свою очередь, в интересах неопределенного круга лиц.
Вопреки доводам частной жалобы представленным заявителем доказательствам суд первой инстанции дал надлежащую оценку, обоснованно не усмотрев в приложенных к заявлению документах оснований для предоставления отсрочки.
Таким образом, доводы частной жалобы направлены на переоценку обстоятельств, установленных и исследованных судом первой инстанции, не опровергают выводов суда, изложенных в определении, в связи с чем не содержат оснований к отмене правильного по существу определения суда первой инстанции, которое подлежит оставлению без изменения, частная жалоба - без удовлетворения.
Руководствуясь ст. 334, ст. 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
определил:
определение Октябрьского районного суда г. Томска от 02 октября 2020 года оставить без изменения, частную жалобу представителя Исмаиловой Анны Викторовны Казуся Дмитрия Владимировича - без удовлетворения.
Председательствующий


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка