Определение Судебной коллегии по гражданским делам Курского областного суда от 11 октября 2018 года №33-2725/2018

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ КУРСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 11 октября 2018 года Дело N 33-2725/2018
Судебная коллегия по гражданским делам Курского областного суда
в составе:
председательствующего - Муминовой Л.И.,
судей - Павловой Е.Б., Ольховниковой Н.А.,
при секретаре: Орлове А.Д.,
рассмотрела в открытом судебном заседании дело по иску Сидорова Алексея Вячеславовича, Сидоровой Екатерины Рамазановны к обществу с ограниченной ответственностью "Железногорская МСО" о защите прав потребителей, поступившее по апелляционной жалобе ООО "Железногорская МСО" на решение Железногорского городского суда Курской области от 21 июня 2018 г.
Заслушав доклад судьи Павловой Е.Б., судебная коллегия
установила:
Решением Железногорского городского суда Курской области от 21.06.2018 г. частично удовлетворены исковые требования Сидоровых А.В. и Е.Р.: с ООО "Железногорская МСО" в пользу Сидорова А.В. взысканы 1105807,50 рублей в счет средств, уплаченных по договору N участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, 50000 рублей в счет неустойки, 5000 рублей в счет компенсации морального вреда, 25000 рублей в счет штрафа, 12000 рублей в возмещение судебных расходов, а всего - 1197807,50 рублей;
с ООО "Железногорская МСО" в пользу Сидоровой Е.Р. взысканы 1105807,50 рублей в счет средств, уплаченных по договору N участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, 50000 рублей в счет неустойки, 5000 рублей в счет компенсации морального вреда, 25000 рублей в счет штрафа, а всего - 1185807,50 рублей;
в удовлетворении остальной части иска отказано;
с ООО "Железногорская МСО" в доход МО "Город Железногорск" Курской области взыскана государственная пошлина в размере 20058 рублей.
Не согласившись с данным решением, в апелляционной жалобе ООО "Железногорская МСО" просит его изменить как незаконное и необоснованное и отказать истцам в удовлетворении требований о расторжении договора N участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ и взыскании уплаченных по нему денежных средств, ссылаясь на неверное установление судом первой инстанции обстоятельств дела и применение закона, не подлежащего применению и также указав, что в материалах дела не представлено доказательств приостановления либо прекращения строительства многоквартирного дома, готовность которого на момент принятия судом решения составляла 75 %, при этом допущенная просрочка передачи объекта долевого строительства в 21 день является несущественной.
В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчика ООО "Железногорская МСО" по доверенности Морозова Г.Е. заявила об отказе от поданной апелляционной жалобы на решение суда, просила прекратить производство по апелляционной жалобе, при этом представила заявление, подписанное генеральным директором общества.
В силу частей 1, 2 ст. 326 Гражданского процессуального кодекса РФ отказ от апелляционных жалобы, представления допускается до вынесения судом апелляционного определения.
Согласно ч. 3 ст. 326 Гражданского процессуального кодекса РФ о принятии отказа от апелляционных жалобы, представления суд апелляционной инстанции выносит определение, которым прекращает производство по соответствующим апелляционным жалобе, представлению.
Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что другие лица, участвующие в деле, решение суда не обжалуют, судебная коллегия в соответствии с ч. 3 ст. 326 Гражданского процессуального кодекса РФ прекращает апелляционное производство по апелляционной жалобе ответчика.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 326 - 329 Гражданского процессуального кодекса РФ, судебная коллегия
определила:
Принять отказ от апелляционной жалобы ООО "Железногорская МСО" на решение Железногорского городского суда Курской области от 21 июня 2018 г.
Производство по апелляционной жалобе ООО "Железногорская МСО" на решение Железногорского городского суда Курской области от 21 июня 2018 г. по гражданскому делу по иску Сидорова Алексея Вячеславовича, Сидоровой Екатерины Рамазановны к ООО "Железногорская МСО" - прекратить.
Председательствующий:
Судьи:


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка