Определение Судебной коллегии по гражданским делам Калининградского областного суда

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ КАЛИНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 12 мая 2021 года Дело N 33-2301/2021

Судебная коллегия по гражданским делам Калининградского областного суда в составе

председательствующего Ольховского В.Н.,

судей Яковлева Н.А., Мариной С.В.,

с участием помощника судьи Журавлева П.И.,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе Купцовой О.В. на решение Гусевского городского суда Калининградской области от 26 февраля 2021 г. по иску Купцовой О.В. к АО "Янтарьэнерго" о взыскании договорной неустойки, штрафа и компенсации морального вреда.

Заслушав доклад судьи Яковлева Н.А., объяснения представителя Купцовой О.В. - Семенова С.Г., поддержавшего доводы жалобы, представителя АО "Янтарьэнерго" Молчановой Ю.Э., полагавшей, что жалоба удовлетворению не подлежит, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Купцова О.В. обратилась в суд с иском к АО "Янтарьэнерго" с учетом всех уточненных исковых требований о защите прав потребителей и неисполнении обязательств по договору технологического присоединения, указав, что в целях технологического присоединения индивидуального жилого дома, расположенного по адресу <данные изъяты> к электрическим сетям она заключила договор с АО "Янтарьэнерго" на технологическое присоединение N 6417/09/18, ТУ N В-6417/18. Согласно условиям вышеуказанного договора АО "Янтарьэнерго" приняло на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств, а именно индивидуального жилого дома, расположенного по вышеуказанному адресу, с учётом следующих характеристик: заявленная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15,00 кВт; категория надёжности третья; уровень напряжения электрических сетей, на котором осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению был определён сторонами договора в 6 месяцев со дня заключения настоящего договора. Выполняя свои обязанности по договору, она (истица) перечислила на расчётный счёт АО "Янтарьэнерго" денежные средства по условиям договора. По состоянию на 28 декабря 2020 года АО "Янтарьэнерго" обязательства по договору технологического присоединения не выполнило в полном объеме, документы по оформлению актов разграничения балансовой принадлежности и технологического присоединения выдало с существенными замечаниями по п.7 Правил технологического присоединения, несмотря на неоднократные обращения и уведомление о выполнении технических условий с ее (истицы) стороны. Поскольку в установленные сроки ответчик не исполнил своих обязательств, это привело к ущемлению ее законных прав и интересов, выраженных в невозможности эксплуатировать индивидуальный жилой дом согласно назначению. В пункте 16.3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, установлено, что обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с физическими лицами в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя. Пунктом 11.1 технических условий N В-6417/18 для присоединения к электрическим сетям АО "Янтарьэнерго" на нее (истицу) возложена обязанность произвести монтаж электросети 0,4 кВ от точки присоединения (через ЩУ) до ВРУ-0,4 кВ объекта ЛЭП-1 кВ расчетного сечения. При этом, монтажные работы согласно проекту проводятся только после выполнения АО "Янтарьэнерго" обязательств по техническим условиям N В6417/18 в полном объеме. Из положений технических условий и рабочей документации с учетом специфики спорного правоотношения следует, что исполнение ею принятых на себя в рамках заключенного договора об осуществлении технологического присоединения обязательств возможно только после исполнения сетевой организацией обязательств, предусмотренных пунктом 10.1-10.3 технических условий N В-6417/18 в полном объеме, а работы со стороны АО "Янтарьэнерго" выполнены с нарушением нормы п. 7 Правил ТП. Кроме того, от опоры ВЛ до ЩУ со стороны АО "Янтарьэнерго" проложена ВЛ с использованием СИП 4х16, сама ВЛ проложена с нарушением норм и правил согласно приложенной проектной документации. Просит обязать АО "Янтарьэнерго" в течении 20 дней с момента вступления решения в законную силу выполнить в полном объеме с учетом п. 7 Правил технологического присоединения обязательства по договору технологического присоединения N 6417/09/18 от 26.09.2018 года на индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу <данные изъяты>), взыскать договорную неустойку по договору технологического присоединения N 6417/09/18 от 26.09.2018 года за период один год в размере 10 037 рублей 50 копеек, компенсацию морального вреда в сумме 5000 рублей, штраф, предусмотренный Законом "О защите прав потребителей", в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу истца, установить порядок взыскания судебной неустойки с ответчика, взыскав с АО "Янтарьэнерго" компенсацию в случае неисполнения решения суда в части выполнить в полном объеме с учетом п. 7 Правил технологического присоединения обязательства по договору технологического присоединения N 6417/09/18 от 26.09.2018 года в размере 200 рублей в день по истечению 20 дней с момента вступления решения в законную силу.

Определением Гусевского городского суда Калининградской области от 26 февраля 2021 года от истицы Купцовой О.В. принят отказ от заявленных исковых требований к АО "Янтарьэнерго" в части возложения на АО "Янтарьэнерго" обязанности в течение 20 дней с момента вступления решения в законную силу выполнить в полном объеме с учетом п. 7 Правил технологического присоединения обязательства по договору технологического присоединения N 6417/09/18 от 26 сентября 2018 года на индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу <данные изъяты>), установления порядка взыскания судебной неустойки в порядке взыскания компенсации в случае неисполнения решения суда в части выполнения с учетом п. 7 Правил технологического присоединения обязательств по договору технологического присоединения N 6417/09/18 от 26 сентября 2018 года на индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу <данные изъяты>), в размере 200 рублей в день по истечению 20 дней с момента вступления решения суда в законную силу с прекращением производства по гражданскому делу в данной части исковых требований.

Рассмотрев дело суд вынес решение, которым иск Купцовой О.В. удовлетворил частично; взыскал с АО "Янтарьэнерго" в пользу Купцовой О.В. договорную неустойку в размере 1210 рублей, компенсацию морального вреда в размере 2000 рублей, штраф в размере 1605 рублей; в удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказал.

В апелляционной жалобе Купцова О.В. просит решение суда отменить, указывая на неверную оценку судом обстоятельств по делу. Именно АО "Янтарьэнерго" не исполнило в срок свои обязательства, неустойка должна быть взыскана в полном объеме (10037,5 рублей). Ответчик осуществил технологическое присоединение только 26.02.2021 г.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив законность и обоснованность решения суда, судебная коллегия полагает его подлежащим изменению.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

В соответствии с п. 6 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Как установлено, 26 сентября 2018 года между АО "Янтарьэнерго" и Купцовой О.В. заключен договор N 6417/09/18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно которому сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ЭУ от ЩУ новый. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения индивидуального жилого дома по адресу <данные изъяты>) (т. 1 л.д. 23-26).

Согласно условиям договора с учетом его последующего изменения (т.1 л.д.23-26, т.2 л.д.41) ответчик обязался в течение 4 месяцев со дня заключения настоящего договора выполнить в полном объеме мероприятия по технологическому присоединению.

При этом, как предусмотрено пунктом 8 заключенного между сторонами договора, заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в границах участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий.

Согласно п. 13 технических условий N В-6417/18 для присоединения к электрическим сетям Купцова О.В. взяла на себя обязательства по производству монтажа электросети от точки присоединения (через ЩУ) до ВРУ-0,4 кВ объекта ЛЭП-1 кВ расчетного сечения, установить прибор учета для расчетов за электроэнергию в соответствии с требованиями ПЭУ и устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности (т. 1 л.д.27).

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям представляет собой комплекс мероприятий и осуществляется на основании возмездного договора, заключаемого сетевой организацией с обратившимся к ней лицом (заявителем). По условиям этого договора сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления такого технологического присоединения, а заявитель обязан помимо прочего внести плату за технологическое присоединение.

Из характера обязательств сетевой организации и заявителя следует, что к правоотношениям по технологическому присоединению применимы как нормы главы 39 Гражданского кодекса РФ, так и общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Гражданского кодекса РФ).

В соответствии со ст. 328 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство сетевой организации по осуществлению технологического присоединения является встречным по отношению к обязанности заявителя выполнить технические условия.

Из материалов дела усматривается, что 24 апреля 2019 года АО "Янтарьэнерго" в адрес Купцовой О.В. направлено уведомление, согласно которому с учетом времени, необходимого для проведения конкурентных процедур, разработки рабочей документации, приобретения и поставки оборудования, выполнения строительно-монтажных работ, планируемый срок завершения мероприятий по договору осуществления технологического присоединения III квартал 2019 года (т. 1 л.д. 31).

28 августа 2020 года в адрес Купцовой О.В. ответчиком направлено уведомление о том, что планируемый срок завершения мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения IV квартал 2020 года (т. 2 л.д. 126), затем указанный срок был перенесен на I квартал 2021 года (т. 2 л.д. 132).

14 октября 2020 года ответчиком в адрес Купцовой О.В. направлено уведомление о том, что ответчик готов осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств объекта Купцовой О.В. к электрической сети АО "Янтарьэнерго" при условии надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором и техническими условиями N В-6417/18, для чего Купцовой О.В. необходимо обратиться в АО "Янтарьэнерго" с уведомлением о выполнении с ее (истицы) стороны мероприятий, предусмотренных техническими условиями и готовности энергопринимающих устройств к приему напряжения (т. 2 л.д. 133).

Согласно акту N 5050 от 14 октября 2020 года проведена проверка приборов учета; заключение: требование по ТУ N 6417/18 заявителем выполнены, прибор учета смонтирован в ВЩУ-04, кВ на границе земельного участка заявителя - соответствует требованиям правил ПУЭ (т. 2 л.д. 47).

Судебная коллегия соглашается с выводом суда в том, что АО "Янтарьэнерго" нарушило свои обязательства по договору N 6417/09/18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 26 сентября 2018 года и технических условий N В-6417/18.

Также следует согласиться с решением суда в той части, что Купцова О.В. уведомила ответчика о выполнении п. 11 технических условий к договору только 31 августа 2020 года (т. 2 л.д. 28, 29), то есть за пределами срока, установленного п. 5 договора.

Согласно п.8 договора заявитель обязан после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий.

В этой связи оснований для расчета данной неустойки с 18 апреля 2019 года, когда Купцова О.В. направила заявление о разъяснении причин отсутствия подключения электроэнергии по договору (т.1л.д.30) нет, поскольку данное заявление не содержит сведений об исполнении Купцовой О.В. технических условий и не имеет соответствующего приложения. Его нельзя расценить как надлежащее уведомление, предусмотренное договором.

Правоотношения по уплате неустойки в данном случае регламентируются Постановлением Правительства РФ N 861 от 27 декабря 2004 года.

Согласно п.п. "в" п. 16 и абз. 1 п. 17 Постановления Правительства РФ N 861 от 27 декабря 2004 года, положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Учитывая, что обязанность у сетевой организации по фактическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям наступает не позднее 10 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя, который должен быть проведен в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий (п.6 договора), а заявитель уведомила ответчика 31 августа 2020 года, судебная коллегия соглашается с выводом суда в том, что датой, с которой следует рассчитывать неустойку является 1 сентября 2020 года.

Вместе с тем, суду апелляционной инстанции представлен акт об осуществлении технологического присоединения от 26.02.2021 г., подписанный сторонами, указывающий на исполнение своих обязательств ответчиком именно в указанную дату. Составление данного акта по истечении названых выше рабочих дней предусмотрено п.6 договора. Расчет судом неустойки до 14 октября 2020 г., когда со слов представителя ответчика были осуществлены необходимые мероприятия по подключению необоснован, поскольку в указанную дату сторонами никаких актов подписано не было. О надлежащем подключении в указанную дату заявляют лишь представители ответчика.

Размер подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца неустойки с 1 сентября 2020 года по 25 февраля 2021 г. за вычетом вышеназванных 20 дней, предусмотренных п.6 договора составляет 4345 рублей (550 х 5% х 158 дней).

Согласно ст. 15 Закона РФ от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

Размер компенсации морального вреда обоснованно определен с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий, исходя из принципа разумности и справедливости в размере 2000 рублей, оснований для его изменения судебная коллегия не усматривает.

В соответствии с п. 1 ст. 13 Закона Российской Федерации от 7 декабря 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителя" за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

В силу п. 6 ст. 13 указанного Закона при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Исходя из взысканных судом сумм (4345 рублей, 2000 рублей), штраф (50%) подлежит взысканию в размере 3172 рубля 50 копеек.

Исходя из изложенного, решение суда в остальной части подлежит оставлению без изменения.

Руководствуясь ст. 328 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Гусевского городского суда Калининградской области от 26 февраля 2021 г. изменить, увеличив взысканные в пользу Купцовой О.В. неустойку до 4345 рублей, штраф - до 3172 рублей 50 копеек.

В остальной части то же решение оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи:


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка