Дата принятия: 02 июля 2019г.
Номер документа: 33-2252/2019
СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ВЛАДИМИРСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 2 июля 2019 года Дело N 33-2252/2019
Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда в составе:
Председательствующего Бочкарёва А.Е.
и судей Сергеевой И.В., Фирсовой И.В.
при секретаре Бородулиной Ю.А.
рассмотрела в открытом судебном заседании в г. Владимире 2 июля 2019 года дело по апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью "Гедион-Альфа" на решение Киржачского районного суда Владимирской области от 15 марта 2019 года, которым постановлено:
Исковые требования Щукина С.Б. к ООО "Гедион-Альфа" удовлетворить частично.
Расторгнуть договор бытового подряда от 3 августа 2018 года, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Гедион-Альфа" и Щукиным С.Б..
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Гедион-Альфа" в пользу Щукина С.Б. аванс по договору бытового подряда от 3 августа 2018 года в размере 380 250 руб., неустойку за период с 1 ноября по 30 декабря 2018 года в сумме 496 142 руб., денежную компенсацию морального вреда в сумме 5 000 руб., штраф за нарушение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в сумме 440 696 руб., а всего 1 322 088 руб.
В удовлетворении остальной части иска отказать.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Гедион-Альфа" в бюджет муниципального образования Киржачский район государственную пошлину в размере 12 563 руб. 92 коп.
Заслушав доклад судьи Сергеевой И.В., объяснения представителя ООО "Гедион-Альфа" Матюшкиной А.В., Щукина С.Б., ходатайствовавших об утверждении мирового соглашения, судебная коллегия
установила:
Щукин С.Б. обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Гедион-Альфа" (далее- ООО "Гедион-Альфа"), в котором просил расторгнуть договор бытового подряда от 3 августа 2018 года, взыскать аванс в размере 380 250 руб., компенсацию морального вреда 100 000 руб., неустойку в сумме 496 142 руб., штраф.
Свои требования мотивировал тем, что 3 августа 2018 года между ним и ООО "Гедион-Альфа" заключен договор бытового подряда на выполнение строительных работ. В соответствии с условиями договора подрядчик принял на себя обязательства по возведению фундамента, изготовлению сруба бани и сборку этого сруба на земельном участке под временную кровлю. Истец оплатил аванс 3 августа 2018 года в размере 450 000 руб. и 7 октября 2018 года в размере 36 000 руб. Срок исполнения работ стороны согласовали с 25 августа по 30 октября 2018 года. Между тем, работы, предусмотренные договором, со стороны подрядчика так и не выполнены в полном объеме. Ответчик построил фундамент и выполнил дополнительные работы на сумму 105 750 руб., данные работы истцом были приняты и оплачены. В свою очередь неиспользованный аванс составил 380 250 руб., а невыполненные работы 496 142 руб. 30 декабря 2018 года он направил в адрес ООО "Гедион-Альфа" претензию с требованием о расторжении договора и возврате уплаченных денежных средств в размере 380 250 руб., которая оставлена ответчиком без внимания, т.к. до настоящего времени строительные работы не выполнены, денежные средства истцу не возвращены.
Истец Щукин С.Б. в судебном заседании заявленные требования поддержал по основаниям, изложенным в исковом заявлении.
Представитель ответчика ООО "Гедион-Альфа" Коркодел В.П. возражал против удовлетворения заявленных требований. В обоснование указал, что в ходе выполнения работ по сборке сруба выяснилось, что техническая документация, предоставленная истцом имеет недостатки и изготовленный по ней сруб невозможно собрать, о чем письмом 7 ноября 2018 года ответчик уведомил истца и просил согласовать внесение изменений в сруб и увеличение стоимости выполняемых работ, однако ответа не поступило.
Судом постановлено указанное выше решение, с которым не согласилось ООО "Гедион-Альфа", считая решение суда незаконным и необоснованным.
В судебном заседании суда апелляционной инстанции сторонами заявлено ходатайство о заключении мирового соглашения и прекращении производства по делу.
В соответствии со ст. 39 Гражданского процессуального кодекса РФ стороны могут окончить дело мировым соглашением.Суд не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.
Согласно ст. 326.1 Гражданского процессуального кодекса РФ отказ истца от иска, признание иска ответчиком или мировое соглашение сторон, совершенные после принятия апелляционных жалобы, представления, должны быть выражены в поданных суду апелляционной инстанции заявлениях в письменной форме. В случае, если отказ истца от иска, признание иска ответчиком, условия мирового соглашения сторон были заявлены в судебном заседании, такие отказ, признание, условия заносятся в протокол судебного заседания и подписываются соответственно истцом, ответчиком, сторонами мирового соглашения.
Порядок и последствия рассмотрения заявления об отказе истца от иска или заявления сторон о заключении мирового соглашения определяются по правилам, установленным ч. ч. 2 и 3 ст. 173 настоящего Кодекса. При принятии отказа истца от иска или при утверждении мирового соглашения сторон суд апелляционной инстанции отменяет принятое решение суда и прекращает производство по делу.
Обсудив заявленное сторонами ходатайство, судебная коллегия полагает возможным утвердить мировое соглашение, поскольку содержащиеся в нем условия не противоречат закону, не нарушают права и законные интересы других лиц, соглашение заключено сторонами добровольно, предусмотренные ст. ст. 220, 221 Гражданского процессуального кодекса РФ правовые последствия сторонам разъяснены и понятны.
В силу ст. 328 Гражданского процессуального кодекса РФ решение суда первой инстанции подлежит отмене в апелляционном порядке с прекращением производства по делу по основаниям, указанным в ст. 220 Гражданского процессуального кодекса РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.39, 173, 326?, 328 ГПК РФ, судебная коллегия
определила:
Решение Киржачского районного суда Владимирской области от 15 марта 2019 года отменить.
Утвердить мировое соглашение, заключенное между Щукиным С.Б. и ООО "Гедион-Альфа" по делу по иску Щукина С.Б. к ООО "Гедион-Альфа" о расторжении договора бытового подряда, взыскании аванса, компенсации морального вреда, неустойки, штрафа, по условиям которого:
- ООО "Гедион-Альфа" обязуется 2 июля 2019 года в момент подписания мирового соглашения выплатить Щукину С.Б. наличными денежными средствами сумму в размере 380 250 руб.
-Щукин С.Б. отказывается от предъявленных к ООО "Гедион-Альфа" исковых требований в полном объеме, а также от всех претензий к ООО "Гедион-Альфа", вытекающих из договора бытового подряда от 3 августа 2018 года, в том числе убытков, ущерба, неустойки, штрафа, денежной компенсации морального вреда и т.д.
-судебные расходы, расходы по оплате услуг представителей и любые иные расходы сторон (транспортные и т.д.), связанные прямо или косвенно с делом по указанному иску, остаются на сторонах их понесших, к взысканию к другой стороне не предъявляются.
Разъяснить сторонам, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
Производство по делу по иску Щукина С.Б. к ООО "Гедион-Альфа" о расторжении договора бытового подряда, взыскании аванса, компенсации морального вреда, неустойки, штрафа прекратить.
Председательствующий: А.Е. Бочкарёв
Судьи: И.В. Сергеева
И.В. Фирсова
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
