Дата принятия: 01 марта 2021г.
Номер документа: 33-2008/2021
СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ПЕРМСКОГО КРАЕВОГО СУДА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 1 марта 2021 года Дело N 33-2008/2021
г. Пермь "01" марта 2021 г.
Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда в составе: председательствующего судьи Пьянкова Д.А.,
судей Петуховой Е.В. и Стрельцова А.С.,
при секретаре Носовой М.С.,
рассмотрела в открытом судебном заседании дело по апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью "ДомоСтроительная Компания" на решение Чайковского городского суда Пермского края от 27 ноября 2020 года, которым постановлено: "Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ДомоСтроительная Компания" в пользу Батиуриной Марии Федоровны неустойку в размере 200000 рублей, компенсацию морального вреда - 10000 рублей, штраф - 20000 рублей, всего 230000 рублей, в остальной части иска - отказать. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ДомоСтроительная Компания" в доход местного бюджета расходы по оплате государственной пошлины в размере 5500 рублей 00 копеек.".
Заслушав доклад судьи Стрельцова А.С., изучив материалы дела, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
В Чайковский городской суд Пермского края обратилась Батурина Мария Федоровна с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ДомоСтроительная Компания" о взыскании денежных средств в общем размере в пользу каждого по 718854 (Семьсот восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля 37 копейки в качестве неустойки, компенсации морального вреда и штрафа за нарушение прав потребителя. В обоснование исковых требований Истец указал, что в 2018 году между Батуриной М.Ф. и Меркушиным Е.В. был заключён договор уступки права требования участия в долевом строительстве, по которому у Истца возникло право требования с ООО "ДСК" на условиях договора участника долевого строительства получения в совместную собственность жилого помещения в виде двухкомнатной квартиры общей площадью 55,16 кв.м., расположенного по адресу: ****. Объём видов работ, их размер и сроки исполнения определены договором участия в долевом строительстве от 21.10.2016., но несмотря на то, что Истец и первоначальный дольщик исполнили свои обязательства по возмещению стоимости квартиры, ООО "ДСК", действующее как непосредственный застройщик, нарушило сроки передачи квартиры, поскольку в соответствии с условиями договора окончательный срок передачи квартиры определён до 31.12.2018., а фактически передача объекта недвижимости не осуществлена до настоящего времени. Считают, что с учётом периода просрочки Ответчик обязан выплатить Истцу денежные средства в качестве неустойки за нарушение прав потребителя, а также компенсации морального вреда, поскольку до получения квартиры Истец не имеют возможности реализовать права собственников в отношении объекта недвижимости в полном объёме.
Представитель Ответчика Олешкевич Е.С.. в судебном заседании с исковыми требованиями не согласилась, указывая на существование внешних факторов, увеличивших сроки окончания строительства многоквартирного дома, неправильное определение размера штрафных санкций и просила снизить размер неустойки в связи с её несоразмерностью последствиям нарушенного обязательства.
Судом постановлено указанное выше решение, в апелляционной жалобе Ответчик ООО "ДСК" с решением суда не соглашается, просит изменить решение Чайковского городского суда Пермского края от 27.11.2020. и вынести новое решение о взыскании денежных средств в размере, определённом Ответчиком. Свои требования Ответчик мотивирует тем, что выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела, а также судом первой инстанции неправильно применены нормы материального права. Считает, что суд первой инстанции недостаточно снизил размер неустойки и штрафа за нарушение прав потребителя на основании ст. 333 ГК РФ, а также у Истца отсутствует право требования неустойки, поскольку нарушение сроков завершения строительства многоквартирного дома и передачи дольщикам жилого помещения произошло не по вине застройщика в связи с созданием препятствий по окончанию строительства третьими лицами. Указывает на то, что отсутствуют основания для компенсации морального вреда, поскольку не доказан факт возникновения физических и нравственных страданий в связи с наличием у Истца информации о нарушении сроков окончания строительства на момент заключения договора цессии.
Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещались о дате, времени и месте проведения судебного заседания по адресам, указанным в материалах дела.
Обсудив доводы апелляционной жалобы, изучив материалы дела, по правилам гл. 39 ГПК РФ, судебная коллегия не находит оснований для отмены решения и удовлетворения апелляционной жалобы.
Судом первой инстанции правильно установлено, что в 2018 году между Батуриной М.Ф. и Меркушиным Е.В. был заключён договор уступки права требования участия в долевом строительстве, по которому у Истца возникло право требования с ООО "ДСК" на условиях договора участника долевого строительства получения в совместную собственность жилого помещения в виде двухкомнатной квартиры общей площадью 55,16 кв.м., расположенного по адресу: ****. Объём видов работ, их размер и сроки исполнения определены договором участия в долевом строительстве от 21.10.2016., но несмотря на то, что Истец и первоначальный дольщик исполнили свои обязательства по возмещению стоимости квартиры, ООО "ДСК", действующее как непосредственный застройщик, нарушило сроки передачи квартиры, поскольку в соответствии с условиями договора окончательный срок передачи квартиры определён до 31.12.2018., а фактически передача объекта недвижимости не осуществлена до настоящего времени. Данные обстоятельства подтверждаются материалами дела и не оспаривались сторонами в ходе судебного разбирательства.
По смыслу ч. 1 ст. 432 ГК РФ, договор считается заключённым, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора, которыми являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определённый объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену, в соответствии ч. 1 ст. 740 ГК РФ.
В соответствии ч. 1 ст. 4 ФЗ N 214 - ФЗ от 30.12.2004. "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ", по договору участия в долевом строительстве (далее - договор) одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок - секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного частью 3 настоящей статьи, в соответствии ч. 1 ст. 6 ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.....".
В соответствии ст. 10 ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.....", в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежаще исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные настоящим Федеральным законом и указанным договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объёме причинённые убытки сверх неустойки. Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям, в соответствии ч. 1 ст. 7 ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.....".
В соответствии ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора, понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством, по смыслу ч. 1 ст. 421 ГК РФ.
По смыслу ч. 4 ст. 8 ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.....", участник долевого строительства, получивший сообщение застройщика о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче, обязан приступить к его принятию в предусмотренный договором срок или, если такой срок не установлен, в течение семи рабочих дней со дня получения указанного сообщения. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки, если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере, по смыслу ч. 2 ст. 6 ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.....".
В соответствии ч. 6 ст. 13 Закона РФ N 2300 - 1 от 07.02.1992. "О защите прав потребителей", при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присуждённой судом в пользу потребителя. Моральный вред, причинённый потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины, по смыслу ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей".
По смыслу ч. 1 ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признаётся определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку, по смыслу ст. 333 ГК РФ.
Исходя из толкования закона и установленных обстоятельств дела, судебная коллегия считает, что судом первой инстанции сделан надлежаще мотивированный вывод о частичном удовлетворении исковых требований, поскольку в ходе судебного разбирательства нашли подтверждение доводы Истца о нарушении Ответчиком сроков передачи объекта застройки. Принимая решение по делу, суд первой инстанции пришёл к обоснованному выводу о том, что между сторонами фактически заключён договор, к Истцу перешли в установленном законом порядке права участников в долевом строительстве, но обязательства по возведению объекта капитального строительства с передачей результатов дольщику не были исполнены застройщиком в установленном законом порядке. В данном случае у ООО "ДСК" фактически возникли обязательства возвести для Батуриной М.Ф. объект недвижимости на основании условий договора долевого строительства, которые не были выполнены надлежащим образом в связи с нарушением сроков сдачи квартиры Истцам. При заключении сделки стороны руководствовались требованиями ст. 421 ГК РФ о свободе договора, доказательств того, что в момент заключения договора представитель Ответчика не осознавал значение и последствий своих действий либо его действия носили вынужденный характер, суду не представлено и в судебном заседании не найдено. Доказательств того, что застройщиком в данном случае предприняты все возможные действия для завершения строительства многоквартирного дома и ввода в эксплуатацию объекта недвижимости в установленном законом порядке, суду не представлено и в ходе судебного разбирательства не выявлено. Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу, что несвоевременная передача результатов строительства дольщикам в данном случае обусловлена недостаточностью действий Ответчика при осуществлении своих полномочий застройщика.
Доводы апелляционной жалобы о том, что у Истцов отсутствует право требования неустойки, поскольку нарушение сроков завершения строительства многоквартирного дома и передачи дольщикам жилого помещения произошло не по вине застройщика, а в связи с созданием препятствий по окончанию строительства третьими лицами, судебная коллегия находит надуманными и основанными на предположениях. В данном случае застройщиком является юридическое лицо, осуществляющее коммерческую деятельность, которое при заключении договора было обязано предусмотреть все коммерческие риски и определить сроки исполнения обязательств исходя из объективных обстоятельств, а также возникновения возможных затруднений. Кроме того, в случае предоставления доказательств возникновения у ООО "ДСК" дополнительных денежных обязательств перед дольщиками по вине третьих лиц данная организация имеет возможность защитить свои права в установленном законом порядке, в том числе посредством предъявления требований о компенсации убытков. Вопреки доводам Ответчика судебная коллегия считает, что судом первой инстанции были соблюдены требования закона при разрешении вопроса о размере неустойки и штрафа, поэтому судом первой инстанции была обосновано применена ст. 333 ГК РФ для снижения общего размера денежных при определении объёма данных штрафных санкций в связи с их несоразмерностью последствиям нарушения обязательства, оснований для дополнительного снижения размера неустойки или снижения размера штрафа судебной коллегией не усматривается.
Доводы ООО "ДСК" о том, что в данном случае отсутствуют основания для компенсации морального вреда за нарушение прав потребителя, поскольку не доказан факт возникновения физических и нравственных страданий в связи с наличием у Истца информации о нарушении сроков окончания строительства на момент заключения договора цессии, судебная коллегия находит не основанными на законе. В силу прямого указания закона моральный вред, причинённый потребителю вследствие нарушения исполнителем услуги договорных обязательств, подлежит компенсации вне зависимости от возникновения у Истца физических и нравственных страданий либо иных негативных последствий. В ходе производства по делу было установлено нарушение застройщиком сроков передачи объекта недвижимости участнику долевого строительства, нарушив права потребителя, поэтому судом сделан верный вывод о взыскании компенсации морального вреда, которая начисляется в денежном эквиваленте в обязательном порядке в силу требований закон.
Иных доводов, влияющих на законность решения суда первой инстанции, апелляционная жалоба не содержит, правового значения для настоящего спора они не имеют, поскольку данные доводы направлены на переоценку выводов суда и не могут повлиять на обоснованность принятого решения. Учитывая изложенное, судебная коллегия приходит к выводу, что юридически значимые для дела обстоятельства установлены судом первой инстанции правильно, совокупности собранных по делу доказательств, судом дана надлежащая оценка, выводы суда первой инстанции должным образом мотивированы, материальный закон применён и истолкован правильно, нарушений требований процессуального законодательства судом не допущено. Оснований для отмены либо изменения судебного решения, предусмотренных ст. 330 ГПК РФ, не имеется.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 328 и 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
Апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ДомоСтроительная Компания" на решение Чайковского городского суда Пермского края от 27.11.2020. оставить без удовлетворения.
Председательствующий
Судьи:
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
