Определение Судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 13 мая 2021 года Дело N 33-1287/2021

г. Мурманск 13 мая 2021 г.
Судебная коллегия по гражданским делам Мурманского областного суда в составе:
председательствующего Захарова А.В.судей Исаевой Ю.А.Муравьевой Е.А.при секретаре Половниковой М.С.
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело N 2-162/2021 по иску Короля И. В. к индивидуальному предпринимателю Булгаковой И. А. о защите прав потребителей

по апелляционной жалобе Короля И. В. на решение Первомайского районного суда города Мурманска от 27 января 2021 г.

Заслушав доклад судьи Муравьевой Е.А., возражения относительно доводов жалобы индивидуального предпринимателя Булгаковой И.А., судебная коллегия по гражданским делам Мурманского областного суда,

установила:

Король И.В. обратился в суд к индивидуальному предпринимателю Булгаковой И.А. о защите прав потребителей.

В обосновании исковых требований указал, что 25 августа 2019 г. между сторонами был заключен договор, по условиям которого ответчик приняла на себя обязательство по разработке дизайн-проекта интерьера квартиры, расположенной по адресу: ..., улица ..., разработке проектной документации, а также по подбору необходимых отделочных материалов, дверей, мебели, сантехники, текстиля, осветительных приборов, электрооборудования и т.д.

Стоимость услуг по договору с учетом дополнительного соглашения составила 500 000 рублей, которые были выплачены ответчику.

Пунктом 2.2 договора установлено, что срок разработки дизайн-проекта составляет 40 рабочих дней с момента подписания договора, срок подбора необходимых отделочных материалов, мебели, сантехники, текстиля, осветительных приборов, электрооборудования, дверей и т.д. - 50 рабочих дней с момента заключения договора.

Вместе с тем до настоящего времени работа в указанные в договоре сроки истцу не выполнена, в связи с чем 23 октября 2020 г. он обратился к исполнителю с претензией о расторжении договора и возврате стоимости услуг в полном объеме.

14 ноября 2020 г. ответчик направила истцу акт выполненных работ без документов, указанных в приложении. Учитывая, что на момент получения указанного акта истец уже направил ответчику претензию о расторжении договора, поскольку работы по договору не выполнены, истец возвратил ответчику акт выполненных работ.

До настоящего времени денежные средства ответчиком не возвращены.

Просит расторгнуть договор на разработку дизайн-проекта интерьера квартиры от 25 августа 2019 г., взыскать с ответчика стоимость работ в размере 500 000 рублей, а также штраф в размере 50% от присужденной судом суммы.

Судом постановлено решение, которым Королю И. В. в удовлетворении исковых требований отказано.

В апелляционной жалобе Король И.В. просит решение суда отменить, принять новое решение об удовлетворении его иска.

Приводя доводы, аналогичные изложенным в исковом заявлении, настаивает на том, что исполнителем по договору по разработке дизайн-проекта интерьера квартиры были нарушены сроки оказания работ, установленные договором, что позволяет ему отказаться от договора и требовать возврата уплаченных денежных средств.

В письменном отзыве на апелляционную жалобу ответчик индивидуальный предприниматель Булгакова И.А. полагает доводы, изложенные в жалобе, удовлетворению не подлежат, просит решение суда оставить без изменения.

В судебное заседание суда апелляционной инстанции не явился истец Король И.В., надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела.

Судебная коллегия считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие, поскольку его неявка в силу части 3 статьи 167 и части 1 статьи 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием к разбирательству дела.

В соответствии с частью 1 статьи 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе и возражениях относительно жалобы.

Проверив материалы дела, выслушав Булгакову И.А., обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия находит решение суда законным и обоснованным.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 703 Гражданского кодекса Российской Федерации договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

В силу пункта 1 статьи 708, пункта 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику (пункт 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Учитывая правовую природу договора к требованиям истца применимы положения главы III Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" при выполнении работ (оказании услуг).

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Согласно пункту 2 указанной статьи назначенные потребителем новые сроки выполнения работы (оказания услуги) указываются в договоре о выполнении работы (оказании услуги).

В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.

Разрешая исковые требования, суд первой инстанции руководствовался вышеуказанными нормами права, положениями заключенного между сторонами договора, проверил доводы сторон, изучил письменные доказательства, дал им правовую оценку и пришел к выводу о том, что оснований для удовлетворения исковых требований Короля И.В. не имеется.

Как установлено судом, и следует из материалов дела, 25 августа 2019 г. между индивидуальным предпринимателем Булгаковой И.А. (исполнитель) и Королем И.В. (заказчик) заключен договор на разработку дизайн-проекта интерьера квартиры, по условиям которого заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных работ, а исполнитель принимает на себя обязательство по утвержденному техническому заданию разработать дизайн-проект интерьера квартиры, находящейся по адресу: ..., улица ..., площадью 207 кв.м, и осуществить подбор и спецификацию необходимых отделочных материалов, мебели, сантехники, текстиля, осветительных приборов, электрооборудования, дверей и т.д. (пункт 1.1 договора).

Согласно договору дизайн-проект - это комплекс работ, описанных в пункте 2.3 договора, включающий создание концептуального решения и разработку проектной документации; концептуальное решение (эскиз дизайн-проекта) - это несколько вариантов эскизов/концептуальных коллажей, планировочных решений и планов расстановки мебели (без указания точных размеров), наглядно иллюстрирующих принципы объёмно-пространственной и цветовой организации каждого из основных помещений; проектная документация - все необходимые чертежи для реализации дизайн-проекта в процессе ремонтно-отделочных работ, в частности, расположение электроточек, сантехники, мебели и т.п., а также ведомость отделочных материалов, рекомендуемых для использования при реализации дизайн-проекта (без указания их цен); ведомость (спецификация) - ведомости (спецификации) отделочных материалов, мебели, сантехники, текстиля, осветительных приборов, электрооборудования, дверей и т.д., рекомендуемых для использования при реализации дизайн-проекта (с указанием помещений, количества, цен, наименования, позволяющих приобрести соответствующие материалы, мебель и т.д.); планировочные решения - варианты планировки помещения; документация - планировочные решения, эскиз дизайн-проекта, проектная документация, ведомость (спецификация) без согласований в соответственных инстанциях; цена договора - сумма, подлежащая уплате заказчиком исполнителю за дизайн-проект и работы по подбору и спецификации всех отделочных материалов, мебели и т.д.; акт - акт приема-передачи выполненных работ, составляемый по завершении дизайн-проекта, подбора и спецификации всех отделочных материалов, мебели и т.д., согласно которому исполнитель передает заказчику документацию.

В силу пункта 1.2 договора виды работ, объем и содержание проектной документации, стоимость работ, график выполнения работ, являющиеся предметом настоящего договора, определены: техническим заданием (Приложение N 1), составом работ (Приложение N 2), стоимостью работ (Приложение N 3), графиком выполнения работ (Приложение N 4).

Разделом 2 указанного договора предусмотрены сроки и порядок выполнения работ по договору.

Так, согласно пункту 2.2 договора срок выполнения дизайн-проекта: 40 рабочих дней с момента подписания договора. Срок подбора и спецификации необходимых материалов, мебели и т.п.: 50 рабочих дней с момента подписания договора.

Исполнение дизайн-проекта осуществляется в соответствии с заданием на дизайн-проект и включает в себя комплекс следующих работ: обмеры помещения и предоставление планировочных решений; разработка эскиза дизайн-проекта, визуализация помещений; разработка проектной документации к дизайн-проекту, кроме документации согласованной в официальных органах (пункт 2.3 договора).

Помимо разработки дизайн-проекта в состав работ по договору входят работы по подбору и спецификации всех отделочных материалов, мебели, сантехники, текстиля, осветительных приборов, электрооборудования, дверей, и т.д. (пункт 2.4 договора).

В силу пункта 3.1 общая стоимость работ, предусмотренных настоящим договором, составляет сумму 700 000 рублей (НДС не облагается).

Указанная в пункте 3.1 сумма является договорной ценой на весь период действия настоящего договора, и может быть пересмотрена только в случае изменения объема работ по независящим от исполнителя причинам (пункт 3.2 договора).

Пунктом 3.4 договора предусмотрено, что оплата по договору производится в рублях, в следующем порядке: в день подписания настоящего договора Заказчик выплачивает исполнителю аванс в сумме 200 000 рублей, а исполнитель приступает к обмерам помещений и работам над эскизом дизайн-проекта; в день утверждения эскиза дизайн-проекта, 20 ноября 2019 г., заказчик выплачивает исполнителю промежуточный аванс в сумме 200 000 рублей, а исполнитель приступает к работам по подбору материалов; в день утверждения итоговой ведомости подбора материалов, 15 февраля 2019 г., заказчик выплачивает исполнителю промежуточный аванс в сумме эквивалентной 200 000 рублей; оставшуюся сумму 100 000 рублей, заказчик выплачивает исполнителю в день подписания акта приемки работ.

В соответствии с пунктом 4.1 договора исполнитель обязуется, в том числе: в установленный договором срок выполнить и передать заказчику дизайн-проект помещения, разработанный на основе Приложений N 1, 2, 3, 4, а также осуществить подбор и спецификацию всех отделочных материалов, мебели, сантехники, текстиля, осветительных приборов, электрооборудования, дверей, и т.д. (пункт 4.1.1); информировать заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего договора (пункт 4.1.2): не вносить без предварительного согласования в письменной форме с заказчиком изменения в проектную документацию, оказывающие влияние на стоимость и сроки выполнения работ (пункт 4.1.3); устранять недоделки и дополнять проектную документацию по получении от заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой исполнителем, или несоответствия её условиям настоящего договора (пункт 4.1.4).

В соответствии с пунктом 4.7.5 договора заказчик обязуется обеспечить принятие решений в ходе обсуждения выполнения (корректировки) дизайн-проекта в течение 3 дней после получения от Исполнителя предложений для рассмотрения. В случае если Заказчик не принимает решений в установленный срок, то срок выполнения работ по настоящему договору автоматически продляется на срок задержки принятия решения Заказчиком.

В силу пункта 5.4 договора в сроки, установленные разделом 2 настоящего договора, исполнитель передает заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (этапа) с приложением 2-х экземпляров концептуального решения, проектной документации, ведомости (спецификации). Заказчик обязан в течение 5-ти рабочих дней после получения от исполнителя дизайн-проекта или иных материалов, предусмотренных настоящим договором, произвести инспекцию результатов и подписать акт сдачи-приемки работ, либо дать мотивированный отказ от приемки (пункт 5.5 договора). По истечении 5-ти рабочих дней, определенных пунктом 5.5 настоящего договора для приемки выполненных работ, при отсутствии подписанного акта сдачи-приемки и мотивированного отказа от приемки работ, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате на основании односторонне оформленного акта (пункт 5.6 договора).

Пунктом 8.4 договора сторонами установлено, что заказчик вправе расторгнуть настоящий договор, предупредив письменно исполнителя за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения договора, в случае если исполнитель нарушил существенные условия настоящего договора, а именно: не приступил к работам в течение 10 рабочих дней с момента внесения аванса заказчиком; не выполнил весь объем работ в сроки, согласованные в настоящем договоре.

15 июня 2020 г. стороны заключили дополнительное соглашение N * к договору на разработку дизайн-проекта интерьера квартиры от 25 августа 2019 г., согласно которому пункт 3.1 договора изложен в следующей редакции: "общая стоимость работ, предусмотренных настоящим договором, составляет сумму 500 000 рублей (НДС не облагается)"; пункт 3.4 договора изложен в следующей редакции: "3.4.1. При подписании настоящего договора заказчик выплачивает исполнителю аванс в размере 200 000 рублей.

3.4.2. В день утверждения итоговой ведомости подбора материалов, 15 февраля 2020 г., Заказчик выплачивает Исполнителю промежуточный аванс N * в размере 200 000 рублей.

3.4.3. Оставшаяся сумма оплачивается в следующем порядке: не позднее 20 июня 2020 г. 25 000 рублей; не позднее 20 июля 2020 г. 25 000 рублей; не позднее 20 августа 2020 г. 25 000 рублей; не позднее 20 сентября 2020 г. 25 000 рублей".

Дополнительное соглашение * вступает в силу с 15 июня 2020 г. в соответствии с пунктом 3 дополнительного соглашения.

Истец произвел оплату по договору: 26 августа 2019 г. в размере 200 000 рублей, 10 декабря 2019 г. в размере 200 000 рублей, 20 июня 2020 г. в размере 25 000 рублей, 20 июля 2020 г. в размере 25 000 рублей, 28 августа 2020 г. в размере 25 000 рублей, 2 октября 2020 г. в размере 25 000 рублей.

23 октября 2020 г. Король И.В. направил в адрес индивидуального предпринимателя Булгаковой И.А. досудебную претензию, в которой указал, что предельные сроки оказания услуг по договору на разработку дизайн-проекта интерьера квартиры от 25 августа 2019 г. составляют: 18 октября 2019 г. - срок разработки дизайн-проекта и предоставление его заказчику; 1 ноября 2019 г. - срок подбора необходимых отделочных материалов, мебели, сантехники, текстиля, осветительных приборов, электрооборудования, дверей и т.д.

Полагая, что исполнителем нарушены сроки производства работ, он уведомил индивидуального предпринимателя Булгакову И.А. о расторжении договора на разработку дизайн-проекта интерьера квартиры от 25 августа 2019 г., а также потребовал возвратить ему уплаченную им сумму по договору в размере 500 000 рублей.

20 октября 2020 г. индивидуальным предпринимателем Булгаковой И.А. был составлен акт сдачи-приемки выполненных работ по договору на разработку дизайн-проекта интерьера квартиры от 25 августа 2019 г., который 14 ноября 2020 г. был направлен в адрес истца по электронной почте (том 1 л.д. 24).

Кроме того, указанный акт вместе с приложениями на 59 листах 14 ноября 2020 г. был направлен индивидуальным предпринимателем Булгаковой И.А. в адрес Короля И.В. посредством почтовой связи по месту его регистрации, что подтверждается описью вложения в ценное письмо (том 1 л.д. 57).

Получив указанный акт по электронной почте 14 ноября 2020 г., Король И.В. в графе "Замечания заказчика к акту (при наличии)" указал: об отказе от подписания акта, поскольку работы не выполнены 16 ноября 2020 г., к акту не приложено ни одного из приложений. 18 ноября 2020 г. направил в адрес ответчика сообщение о возврате акта оказанных услуг, в котором указано, что сроки оказания услуг истекли 18 октября 2019 г. и 1 ноября 2019 г. соответственно, к акту не приложен ни один раздел проекта, который указан в качестве приложения к нему, работы до настоящего времени не выполнены. Акт оказанных услуг в его адрес был направлен после направления требования о расторжении договора и возврате уплаченных денежных средств, в связи с чем акт сдачи-приемки выполненных работ по договору от 25 августа 2019 г. возвращен им без подписания (том 1 л.д. 20-25).

30 ноября 2020 г. Король И.В. направил в адрес индивидуального предпринимателя Булгаковой И.А. поступивший в его адрес 25 ноября 2020 г. по почте акт сдачи-приемки выполненных работ по договору на разработку дизайн-проекта интерьера квартиры от 25 августа 2019 г. без подписания по основаниям, указанным им ранее в сообщении о возврате акта оказанных услуг, направленном в адрес ответчика 18 ноября 2020 г. (том 1 л.д. 49).