Определение от 26 июня 2013 года №2-859/13г.

№2-859/13г.
 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
    г.Кирсанов 26 июня 2013 года
 
    Кирсановский районный суд Тамбовской области в составе:
 
    председательствующего районного судьи Деева С.В.,
 
    при секретаре Ерохиной Н.В.,
 
    рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Кирсановского межрайонного прокурора в интересах Российской Федерации о признании бездействие администрации Голынщинского сельсовета Кирсановского района в части не принятия полных мер по взысканию неустойки с ООО «СанРемТех» за просроченные обязательства по муниципальному контракту от19.08.2011г. №0164300004811000001 на выполнение работ по строительству водопровода по ул.Гвоздовка, Чибизовка и Сокаревка пос.Моршань Голынщинского сельсовета Кирсановского района незаконным и возложении обязанности на администрацию Голынщинского сельсовета взыскать с ООО «СанРемТех» неустойку за просроченные обязательства,
 
У С Т А Н О В И Л :
 
    Кирсановский межрайонный прокурор обратился в суд с заявлением в интересах Российской Федерации о признании бездействие администрации Голынщинского сельсовета Кирсановского района в части не принятия полных мер по взысканию неустойки с ООО «СанРемТех» за просроченные обязательства по муниципальному контракту от19.08.2011г. №0164300004811000001 на выполнение работ по строительству водопровода по ул.Гвоздовка, Чибизовка и Сокаревка пос.Моршань Голынщинского сельсовета Кирсановского района незаконным и возложении обязанности на администрацию Голынщинского сельсовета взыскать с ООО «СанРемТех» неустойку за просроченные обязательства.
 
    До рассмотрения дела по существу в судебном заседании, представитель Кирсановского межрайонного прокурора по доверенности помощник прокурора Максимова О.Ю. заявила об отказе от исковых требований, поскольку ответчиком добровольно устранены нарушения закона.
 
    В соответствии со ст. 220 ГПК РФ – суд прекращает производство по делу в случае, если истец отказался от иска, и отказ принят судом.
 
    На основании ст.221 ГПК РФ - производство по делу прекращается определением суда, в котором указывается, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
 
    Судом представителю Кирсановского межрайпрокурора по доверенности Максимовой О.Ю. разъяснены последствия принятия отказа от иска и прекращения производства по делу, предусмотренные ст.ст.220, 221 ГПК РФ.
 
    Отказ от заявления Кирсановского межрайонного прокурора в интересах Российской Федерации о признании бездействие администрации Голынщинского сельсовета Кирсановского района в части не принятия полных мер по взысканию неустойки с ООО «СанРемТех» за просроченные обязательства по муниципальному контракту от19.08.2011г. №0164300004811000001 на выполнение работ по строительству водопровода по ул.Гвоздовка, Чибизовка и Сокаревка пос.Моршань Голынщинского сельсовета Кирсановского района незаконным и возложении обязанности на администрацию Голынщинского сельсовета взыскать с ООО «СанРемТех» неустойку за просроченные обязательства, не противоречит закону и не нарушает чьих-либо прав и охраняемых законом интересов.
 
    Таким образом, имеются основания для принятия отказа от иска и прекращения производства по делу.
 
    Руководствуясь ст.ст.220, 221, 224-225 ГПК РФ,
 
О П Р Е Д Е Л И Л :
 
    Принять отказ от заявленных требований Кирсановского межрайонного прокурора в интересах Российской Федерации о признании бездействие администрации Голынщинского сельсовета Кирсановского района в части не принятия полных мер по взысканию неустойки с ООО «СанРемТех» за просроченные обязательства по муниципальному контракту от19.08.2011г. №0164300004811000001 на выполнение работ по строительству водопровода по ул.Гвоздовка, Чибизовка и Сокаревка пос.Моршань Голынщинского сельсовета Кирсановского района незаконным и возложении обязанности на администрацию Голынщинского сельсовета взыскать с ООО «СанРемТех» неустойку за просроченные обязательства.
 
    Производство по делу по заявлению Кирсановского межрайонного прокурора в интересах Российской Федерации о признании бездействие администрации Голынщинского сельсовета Кирсановского района в части не принятия полных мер по взысканию неустойки с ООО «СанРемТех» за просроченные обязательства по муниципальному контракту от19.08.2011г. №0164300004811000001 на выполнение работ по строительству водопровода по ул.Гвоздовка, Чибизовка и Сокаревка пос.Моршань Голынщинского сельсовета Кирсановского района незаконным и возложении обязанности на администрацию Голынщинского сельсовета взыскать с ООО «СанРемТех» неустойку за просроченные обязательства - прекратить.
 
    На определение может быть подана частная жалоба в апелляционную инстанцию Тамбовского областного суда через Кирсановский районный суд Тамбовской области в течение 15 дней со дня его вынесения.
 
    Судья: С.В. Деев
 
    Верно:
 
    Судья: С.В. Деев
 
    Секретарь: Н.В.Ерохина
 
    Определение вступило в законную силу «____»________________ 2013 года.
 
    Секретарь: Н.В.Ерохина