Решение от 28 августа 2014 года №2-813/2014

РЕШЕНИЕ
 
Именем Российской Федерации
 
    28 августа 2014 года г.Алексин Тульской области
 
    Алексинский городской суд Тульской области в составе: председательствующего Стрыгиной Л.А.,
 
    при секретаре Беловой Е.В.,
 
    с участием представителя истца Моисеевой С.В. – Лепиховой Л.В.,
 
    рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-813/2014 по иску Моисеевой Светланы Владимировны к ООО «АПС» о взыскании денежных средств за невыполненные обязательства по договору подряда, расходов на материалы, неустойки, процентов, компенсации морального вреда,
 
у с т а н о в и л :
 
    Моисеева С.В. обратилась в суд с иском к ООО «АПС» о взыскании денежных средств за невыполненные обязательства по договору подряда ............. от .............. в размере .................
 
    В обоснование исковых требований указала, что .............. она, Моисеева С.В., заключила договор ............. с ООО «АПС». По данному договору ООО «АПС» приняло на себя обязательства по проведению подрядных работ на объекте, расположенном по адресу: ............., в сроки - с .............. по .............. года.
 
    Стоимость подрядных работ по вышеназванному договору составила ............ руб. Заказчиком по условиям договора ............. от .............. произведена оплата
в размере ............ руб.:
 
    - .............. в кассу предприятия ей, заказчиком по договору, произведена по договору ............. предоплата в размере ............. рублей (квитанция к приходному кассовому ордеру ............. от .............. года);
 
    - .............. в кассу предприятия заказчиком произведена оплата по договору ............. в размере .............. рублей (квитанция к приходному кассовому ордеру ............. от .............. года);
 
    - .............. в кассу предприятия заказчиком произведена оплата по договору ............. в размере ............ рублей (квитанция к приходному кассовому ордеру ............. от .............. года).
 
    В кассу предприятия на материалы под отчет заказчиком внесены деньги на общую сумму ............... рублей :
 
    - ........... рублей (квитанция к приходному кассовому ордеру ............. от .............. года);
 
    - ............. рублей на материалы (квитанция к приходному кассовому ордеру ............. от .............. года);
 
    - ............ рублей на материалы (квитанция к приходному кассовому ордеру ............. от .............. года);
 
    - ............ рублей на материалы (квитанция к приходному кассовому ордеру ............. от .............. года).
 
    Обязательства, предусмотренные договором №............., ООО «АПС» не выполнены. Акт сдачи-приемки результата работ по договору ............. от .............. не подписан.
 
    .............. в адрес ответчика направлено требование о возмещении за причиненные неисполнением своих обязательств по договору ............. от .............. убытков в размере ............. рублей, а также о выплате неустойки из расчета 3 % за день с момента начала просрочки исполнения обязательства до дня получения требования и расторжении вышеназванного договора.
 
    Ответчиком данное требование оставлено без удовлетворения, свои обязательства по договору не выполнил до настоящего времени.
 
    Просрочка выполнения работ по договору ............. на момент составления иска составила 7 месяцев ..........., работы по договору ............. оплачены в размере ............ рублей.
 
    Сумма неустойки составит: .............. рублей.
 
    В силу ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами подлежат начислению проценты с суммы ........... рублей:
 
    - .......... рублей (квитанция к приходному кассовому ордеру ............. от .............. года) за период с июля .............. по июнь ...........
 
    ............ на материалы (квитанция к приходному кассовому ордеру ............. от .............. года) за период с августа .............. года по июнь ..............: ............
 
    - ............. рублей на материалы (квитанция к приходному кассовому ордеру ............. от .............. года) за период с сентября .............. года: ..........
 
    - ............. руб.на материалы (квитанция к приходному кассовому ордеру ............. от .............. года) за период с февраля по июнь .............. года: .............
 
    Таким образом, проценты с суммы ............ руб.
 
    В судебном заседании:
 
    Истец Моисеева С.В. не явилась, о месте и времени проведения судебного заседания извещена надлежащим образом, о причинах неявки суд не уведомила.
 
    Представитель истца Моисеевой С.В. – Лепихова Л.В. в ходе судебного заседания заявленные исковые требования уточнила и пояснила, что в нарушение обязательств по договору к ноябрю .............. года ответчик выполнил лишь черновые работы по договору, а именно: стяжку пола, штукатурку и шпаклевку стен, монтаж перегородок, монтаж ламината, штукатурку и шпаклевку откосов на общую сумму ............ руб., остальные отделочное работы, указанные в приложении 1 к договору ............. от .............. не были выполнены, в связи с чем просила взыскать с ответчика стоимость невыполненных подрядных работ по договору в размере ............. руб.
 
    Материалы, израсходованные на черновые работы, приобретенные .............. на общую сумму ........ руб., были использованы при выполнении указанных работ, в связи с чем просила взыскать с ООО «АПС» : ............. руб.
 
    Просила учесть, что истицей было оплачено ответчику за приобретение сантехники ............ рублей по квитанции от .............. и ............ рублей за приобретение плитки по квитанции от .............. года, однако ни плитка, ни сантехника ответчиком в квартиру истицы не были доставлены.
 
    Просрочка выполнения работ по договору с ответчиком за период с .............. по .............. составляет ........... дней.
 
    ............- истица заплатила ответчику .............. года, поэтому за период с .............. по .............. неустойка за нарушение сроков выполнения работ составляет .......... руб., за период .............. по .............. – ........... дней, неустойка составляет ............ руб., а всего просила взыскать с ООО «АПС» неустойку за нарушение сроков выполнения работ в сумме ............. руб.
 
    В соответствии со ст. 395 ГК РФ просила взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами : ............ коп.
 
    Истице причинен моральный вред, выразившийся в том, что ремонт квартиры не был закончен в установленный договором срок, т.к. в ноябре .............. года работники ответчика прекратили выполнение ремонтных работ в квартире истицы, в связи с чем ей пришлось нанимать другую бригаду. Истица и ее семья испытывали неудобства, т.к. она работает в ............., пришлось снимать частную квартиру, и вместо декабря .............. года ее семья смогла въехать в квартиру в августе 2014 года.
 
    Представитель ответчика ООО «АПС» не явился, о дате, месте и времени проведения судебного заседания извещены надлежащим образом по юридическому адресу. Отсутствие ответчика по указанному адресу суд признает неуважительной причиной неявки, поскольку истица, являющаяся потребителем услуги по договору на выполнение работ, не была уведомлена об изменении места нахождения ответчика.
 
    Выслушав объяснения представителя истца, исследовав имеющиеся по делу письменные доказательства, суд приходит к следующему.
 
    В соответствии с ч.1 ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
 
    Статьей 309 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
 
    Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства. (статья 310 ГК РФ).
 
    В соответствии с ч.1 ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
 
    Статьей 703 ГК РФ предусмотрено, что договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.
 
    По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.
 
    Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.
 
    Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда ( ст.711 ГК РФ).
 
    Статьей 708 ГК РФ предусмотрено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
 
    Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
 
    Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.
 
    Согласно ч.2 ст.715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
 
    В силу ст.405 ГК РФ должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой, и за последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения.
 
    Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.
 
    Судом установлено, что .............. МИФНС №10 по Тульской области произведена государственная регистрация юридического лица при создании – ООО «АПС», сведения об основном виде деятельности – производство отделочных работ.
 
    .............. Моисеева С.В. и ООО «АПС» заключили договор, согласно которого ООО «АПС» приняло на себя обязательства по проведению строительных работ по адресу: ............., что подтверждается договором ............. от .............. года.
 
    Согласно п.2 договора ............. от .............. стоимость работ определена договорной ценой, которая составляет .......... руб.
 
    Пунктами 2.1., 2.2., 2.3. указанного договора предусмотрено, что заказчик вносит предоплату в размере ........... руб. в конце 1 этапа (стяжка, электрическая разводка, сантехническая разводка, монтаж перегородок). Окончательный расчет в размере ........... руб. производится в течение 5 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.
 
    Пунктом 4.1. договора предусмотрено, что сроки выполнения работ устанавливаются с .............. по .............. года, с правом досрочного выполнения.
 
    В соответствии с п.7.1. договора приемка законченного объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.
 
    .............. Моисеевой С.В. в кассу ООО «АПС» внесены денежные средства в размере .......... руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ............. от .............. года.
 
    .............. в кассу ООО «АПС» Моисеевой С.В. произведена оплата по договору ............. в размере ........... рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ............. от .............. года.
 
    .............. в кассу ООО «АПС» .............В. произведена оплата по договору ............. в размере ............ рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ............. от .............. года.
 
    В кассу ООО «АПС» Моисеева С.В. в качестве оплаты за приобретение материалов дополнительно вносила денежные средства.
 
    Так, .............. на оплату черновых материалов Моисеевой С.В. в кассу ООО «АПС» внесены денежные средства в размере ........... руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ............. от .............. года.
 
    .............. на оплату плитки .............. Моисеевой С.В. в кассу ООО «АПС» внесены денежные средства в размере ............ руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ............. от .............. года.
 
    .............. на оплату сантехники Моисеевой С.В. в кассу ООО «АПС» внесены денежные средства в размере .......... руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ............. от .............. года.
 
    .............. на оплату черновых материалов Моисеевой С.В. в кассу ООО «АПС» внесены денежные средства в размере .............. руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ............. от .............. года.
 
    Однако, из материалов дела следует, что обязательства ООО «АПС» по договору ............. от .............. исполнены не были, акт сдачи – приемки результатов работ так и не был подписан.
 
    Пунктом 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от .............. ............. «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» предусмотрено, что при рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон о защите прав потребителей либо Закон), другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
 
    Согласно ч.1 ст.4 Закона о защите прав потребителей продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.
 
    В соответствии с ч.1 ст.27 Закона о защите прав потребителей исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.
 
    Из ч.1 ст.13 Закона о защите прав потребителей следует, что за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.
 
    В случае ч.1 ст.28 Закона о защите прав потребителей если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе в том числе, отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
 
    Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
 
    В судебном заседании установлено, что .............. Моисеева С.В. обратилась к ООО «АПС» с претензией о возмещении причиненного ей неисполнением обязательств по договору ............. от .............. убытков в размере ........... руб., выплате неустойки из расчета 3% за день с момента начала просрочки исполнения обязательства до дня получения требования.
 
    Ответа от ООО «АПС» на указанную претензию не последовало, доказательств обратного суду не предоставлено.
 
    В судебном заседании из объяснений представителя истца установлено, что в нарушение обязательств по договору к ноябрю .............. года ответчик выполнил лишь черновые работы по договору, а именно: стяжку пола, штукатурку и шпаклевку стен, монтаж перегородок, монтаж ламината, штукатурку и шпаклевку откосов на общую сумму ............. руб., остальные отделочные работы, указанные в приложении 1 к договору ............. от .............. не были выполнены. Пояснения представителя истицы не были оспорены ответчиком в ходе судебного заседании, акта приемки выполненных работ и иных доказательств обратного суду не представлено, в связи с чем суд взыскивает с ответчика стоимость невыполненных подрядных работ по договору в размере .............. руб.
 
    Материалы, израсходованные на черновые работы, приобретенные .............. на общую сумму .............. руб., были использованы при выполнении черновых работ, и указанные обстоятельства также не были опровергнуты достоверными доказательствами, а потому суд приходит к выводу, что с ООО «АПС» подлежат взысканию в пользу истицы денежные средства из расчета : ................. руб.
 
    Судом установлено, что истицей было оплачено ответчику за приобретение сантехники .............. рублей по квитанции от .............. и ............. рублей за приобретение плитки по квитанции от .............. года, однако ни плитка, ни сантехника ответчиком в квартиру истицы не была доставлена. Указанное обстоятельство также оспорено не было.
 
    В соответствии с ч.5 ст.28 Закона о защите прав потребителей в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа.
 
    Период нарушения срока выполнения работ по договору ............. от .............. с .............. по .............. составляет ............ дней.
 
    С учетом того, что .............. в кассу ООО «АПС» Моисеева С.В. оплатила по договору ............. в размере ............. рублей, суд приходит к выводу, что неустойка по договору ............. от .............. года, подлежащая взысканию с ответчика, будет рассчитываться за 2 периода:
 
    - за период с .............. по .............. неустойка составляет ............. руб.;
 
    - за период с .............. по .............. неустойка составляет ............. руб.
 
    Таким образом, общий размер неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору ............. от .............. составляет :............. руб.
 
    С учетом требований ст.333 ГК РФ суд считает вышеуказанный размер неустойки несоразмерным степени нарушения обязательства, а потому уменьшает его до ............
 
    В силу ч.1 ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
 
    .............. Моисеева С.В. оплатила ответчику за приобретение плитки .............. рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ............. от .............. года, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с .............. по .............. составляют ............. руб.
 
    .............. Моисеева С.В. оплатила ответчику за приобретение сантехники ............. рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ............. от .............. года, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с .............. года по .............. года составляют ............. руб.
 
    .............. Моисеев С.В. оплатила ответчику за материалы ............. руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ............. от .............. года, проценты за период с февраля по июнь .............. года составят .......... руб.
 
    Таким образом, всего проценты за пользование ответчиком чужими денежными средствами составляют ............. руб., и указанная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу истицы.
 
    В соответствии со ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения уполномоченной организацией прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежат компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
 
    В соответствии со ст.1099 ГК РФ под моральным вредом понимаются нравственные и физические страдания, причиненные действиями, посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага.
 
    В соответствии с положениями ст.151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
 
    При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.
 
    В ходе рассмотрения дела судом установлено, что неправомерными действиями ответчика истцу причинены нравственные страдания вследствие длительного ненадлежащего выполнения обязательств по договору и нарушения ее прав как потребителя по договору на выполнение работ.
 
    С учетом продолжительности срока, степени и характера перенесенных нравственных страданий в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком прав потребителя по договору, суд взыскивает с ООО «АПС» в пользу истца компенсацию морального вреда в размере ............ руб.
 
    В соответствии с п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
 
    С учетом установленных по делу обстоятельств суд приходит к выводу, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф за нарушение прав потребителя в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу истца, из расчета: ............. руб.
 
    В силу ст.103 ГПК РФ суд считает, что с ООО «АПС» подлежит взысканию в бюджет муниципального образования Алексинский район государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, в размере ........... коп.
 
    Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
 
решил:
 
    исковые требования Моисеевой Светланы Владимировны к ООО «АПС» удовлетворить частично.                                            Взыскать с ООО «АПС» в пользу Моисеевой Светланы Владимировны денежные средства в сумме ............ рублей за подрядные работы по договору ............. от .............. года, денежные средства, затраченные на материалы в сумме ............ руб., неустойку в сумме ............ руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме ............ коп., компенсацию морального вреда в сумме 2 .............. руб., штраф за несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке в сумме .............. коп., а всего .............. коп.
 
    В остальной части иска Моисеевой Светланы Владимировны к ООО «АПС» отказать.
 
    Взыскать с ООО «АПС» в бюджет муниципального образования Алексинский район Тульской области государственную пошлину в размере ................
 
    Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тульский областной суд через Алексинский городской суд Тульской области в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.
 
    Судья