Определение от 01 апреля 2014 года №2-733/2014

Дело № 2-733/2014
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
Об утверждении мирового соглашения
 
    01 апреля 2014 года г. Омск
 
    Омский районный суд Омской области в составе председательствующего судьи Бессчетновой Е.Л., при секретаре судебного заседания Пивкиной Я.О., рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Омске гражданское дело по исковому заявлению Марковчука Я.О. к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тихая речка» об обязании выполнить условия договора, взыскании неустойки,
 
УСТАНОВИЛ:
 
        Марковчук Я.О. обратился в Омский районный суд Омской области к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тихая речка» с названными исковыми требованиями, указав, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком заключен договор № подряда. Истцу на праве собственности принадлежит земельный участок под жилищное строительство с кадастровым номером №, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 01.03.2011. Согласно пункту 1.3 названного договора, ответчик обязался выполнить работы по прокладке коммуникаций на земельном участке, принадлежащем истцу с 15.08.2011 по 15.09.2011. Предоплата работ истцом проведена 08.08.2011 в полном объеме в размере 150 000 рублей. До настоящего времени ряд обязательств по договору ответчиком не исполнен, в частности, не осуществлено проведение природного газа к земельному участку (согласно проекта); не осуществлен монтаж кабельных сетей (электроснабжение) в соответствии с проектом вышеуказанному земельному участку с разрешенной мощностью до 15 кВт при напряжении 380 В. Согласно пункту 5.2 договора за нарушение сроков исполнения обязательств по договору предусмотрена выплата ответчиком неустойки в размере 0, 01% за каждый день просрочки. 21.11.2013 истцом в адрес ответчика направлена претензия с целью выявления причин нарушения ответчиком условий исполнения обязательств по договору и с указанием сроков исполнения обязательств в полном объеме. Ответ на претензию истцу предоставлен не был. Просит обязать общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тихая речка» в срок не позднее двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить на земельном участке с кадастровым номером №, принадлежащему на праве собственности Марковчуку Я.О. следующие работы: осуществить строительство внутрипоселковой канализации к земельному участку (с монтажом колодца); осуществить подведение природного газа к земельному участку (согласно проекту). Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тихая речка» в пользу Марковчука Я.О. неустойку в размере 150 000 рублей.
 
    В судебном заседании истец Марковчук Я.О. участия не принимал, о времени и месте рассмотрения настоящего дела извещен надлежаще.
 
    Представитель истца Марковчука Я.О. Аксенова К.В., действующая на основании доверенности, в судебном заседании в порядке статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, просила утвердить мировое соглашение, подписанное между представителем истца и ответчиком, как не противоречащее закону, производство по делу прекратить. Указывает, что достигнуто соглашение между сторонами, по которому ответчик обязуется к земельному участку истца осуществить подведение газопровода, разрешение на эксплуатацию которого, оформлено на основании законодательства Российской Федерации и подтверждено уполномоченной организацией в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Ответчик обязуется компенсировать истцу стоимость электрической энергии, превышающей сумму пять тысяч рублей, ежемесячно, до момента подведения к земельному участку и введения в эксплуатацию газопровода. Факт выполнения названных условий подтверждается актом выполненных работ, подписанным сторонами. В случае нарушения сроков исполнения ответчиком условий мирового соглашения осуществления подведения газопровода, ответчик производит ежемесячные выплаты в пользу Марковчука Я.О. на сумму: 10 000 рублей за сентябрь 2014 года; 20 000 рублей за октябрь 2014 года; 30 000 рублей за ноябрь 2014 года; 40 000 рублей за декабрь 2014 года; 50 000 рублей за январь 2015 года и последующие месяцы. Истец отказывается от своих материально-правовых требований к ответчику, составляющих предмет искового заявления, в полном объеме. Просит производство по делу прекратить.
 
    Представитель ответчика общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тихая речка» Пенчук П.А. просил мировое соглашение утвердить, производство по делу прекратить.
 
        Исследовав представленные доказательства, изучив проект мирового соглашения, суд находит правильным мировое соглашение утвердить и производство по делу прекратить, поскольку условия мирового соглашения не нарушают интересов сторон и третьих лиц и не противоречат закону.
 
        Последствия, предусмотренные статьями 220, 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации о том, что суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом, а также что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается, сторонам разъяснены и понятны.
 
    На основании изложенного и руководствуясь статьями 39, 173, 220, 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
 
                        О П Р Е Д Е Л И Л :
 
    Утвердить мировое соглашение, заключенное между представителем Марковчука Я.О. Аксеновой К.В., действующей на основании доверенности, и обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тихая речка», по исковому заявлению Марковчука Я.О. к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тихая речка» об обязании выполнить условия договора, взыскании неустойки, по условиям которого:
 
    Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тихая речка» обязано к земельному участку Марковчука Я.О. осуществить подведение газопровода, разрешение на эксплуатацию которого оформлено на основании законодательства Российской Федерации и подтверждено уполномоченной организацией в срок до 01 сентября 2014 года.
 
    Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тихая речка» обязано компенсировать истцу стоимость электрической энергии, превышающей сумму пять тысяч рублей, ежемесячно, до момента подведения к земельному участку и введения в эксплуатацию газопровода.
 
    Факт выполнения названных условий подтверждается актом выполненных работ, подписанным сторонами.
 
    В случае нарушения сроков исполнения обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тихая речка» названных условий, в частности, осуществления подведения газопровода, общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тихая речка» обязано производить ежемесячные выплаты в пользу Марковчука Я.О. на сумму:
 
    10 000 рублей за сентябрь 2014 года;
 
    20 000 рублей за октябрь 2014 года;
 
    30 000 рублей за ноябрь 2014 года;
 
    40 000 рублей за декабрь 2014 года;
 
    50 000 рублей за январь 2015 года и последующие месяцы.
 
    Марковчук Я.О. отказывается от своих материально-правовых требований к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тихая речка», составляющих предмет искового заявления, в полном объеме.
 
        Последствия заключения мирового соглашения, утверждения его судом, прекращения производства по делу сторонам разъяснены и понятны.
 
        Производство по настоящему делу прекратить.
 
        На определение суда в части прекращения дела производством может быть подана частная жалоба в течение 15 дней в Омский областной суд через Омский районный суд Омской области.
 
        Судья Е.Л. Бессчетнова