Определение от 16 апреля 2013 года №2-498/2013

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
    16 апреля 2013 года         г. Тюмень
 
    Тюменский районный суд Тюменской области в составе:
 
    Председательствующего судьи            Кригер Н.В.,
 
    При секретаре                 Масловой Ю.У.,
 
    Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-498/2013 по иску Гельзер ФИО7 к ООО «Региональная проектно-строительная компания» о признании договора строительного подряда расторгнутым, взыскании убытков неустойки за нарушение сроков окончания выполнения работ,
 
    УСТАНОВИЛ:
 
        Гельзер А.В. обратилась в суд с иском к ООО «Региональная проектно-строительная компания» о признании договора строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ расторгнутым, взыскании понесенных убытков-<данные изъяты>., неустойки за нарушение срока окончания работ- <данные изъяты>., компенсации морального вреда – <данные изъяты> судебных расходов. Требования мотивировал тем, что ДД.ММ.ГГГГ с ответчиком был заключен договор строительного подряда, по условиям которого ответчик взял на себя обязательство по строительству одноэтажного жилого дома по адресу: <адрес>, а истец обязался обеспечить своевременное финансирование строительства, допуск к участку и подключение к электроэнергии. Стоимость договора составила <данные изъяты>, которая была по соглашению сторон уменьшена до 10% ДД.ММ.ГГГГ Истец свои обязательства по указанному договору выполнил. Ответчик приступил к выполнению работ указанных в договоре, но работа в полном объеме не выполнил. После получения от истца второй части суммы договора, ответчик прекратил финансирование работ и закуп материалов на строительство дома истца. По условия договора ответчик должен был окончить работы и передать объект истцу до ДД.ММ.ГГГГ В настоящее время строительство дома полностью остановлено, ответчик не выполняет обговоренные в договоре работы, от встреч и телефонных разговоров уклоняется, в связи с чем, истец обратился в суд.
 
    Представитель истца Дурандин И.А., действующий на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.45) в судебном заседании заявил ходатайство о прекращении дела в связи с заключением мирового соглашения, по условиям которого стороны установили новый срок исполнения Договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ответчик обязуется своими силами, инструментами, механизмами, а также необходимыми материалами с привлечением субподрядных специализированных строительных организаций продолжить строительство деревянного жилого дома 9*9м. с утепленной мансардой, по названному адресу. Приступить к работам не позднее ДД.ММ.ГГГГ и окончить работы в полном объеме, соответствующем условиям договора строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ.Стороны пришли к соглашению, что стоимость работ по договору составляет <данные изъяты> рублей. Ответчик оплачивает истцу понесенные истцом расходы на оплату услуг представителя в суде в размере <данные изъяты> рублей, а истец отказывается от своих требований.
 
    Истец ГельзерА.В. в судебном заседании условия мирового соглашения поддержал, против прекращения иска не возражала.
 
    Представитель ответчика Хабибуллин Р.Ш., действующий на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.58), условия мирового соглашения поддержал, против прекращения иска не возражал.
 
    Условия мирового соглашения оформлены отдельным документом (л.д.54), подписаны сторонами и занесены в протокол судебного заседания.
 
    Сторонам разъяснены последствие утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст.ст.220, 221 ГПК РФ.
 
    Учитывая, что названное мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, выполнение условий мирового соглашения не нарушает интересы сторон и иных лиц, суд считает возможным утвердить мировое соглашение, прекратив производство по настоящему спору.
 
    Руководствуясь ст.39, 173, п.4 ст.220, 221 ГПК РФ суд
 
    ОПРЕДЕЛИЛ:
 
    Утвердить мировое соглашение, заключенное между Гельзер ФИО8 и Обществом с ограниченной ответственностью «Региональная проектно-строительная компания» в лице директора Фуртаевой Е.Н. по условиям которого:
 
        ООО«Региональная проектно-строительная компания» обязуется:
 
    - своими силами, инструментами, механизмами, а также необходимыми материалами с привлечением субподрядных специализированных строительных организаций продолжить строительство деревянного жилого дома 9*9м. с утепленной мансардой, по адресу: <адрес>
 
    - приступить к работам не позднее ДД.ММ.ГГГГ и окончить выполнение работ в полном объеме, соответствующие условиям договора строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ;
 
    - установить новый срок исполнения договора строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ между сторонами в отношении названного дома до ДД.ММ.ГГГГ
 
    - выплатить Гельзер ФИО9 компенсацию понесенных расходов на оплату услуг представителя в сумме <данные изъяты> рублей.
 
    Стороны, Гельзер ФИО10 и Общество с ограниченной ответственностью «Региональная проектно-строительная компания» в лице директора Фуртаевой Е.Н., пришли к соглашению, что цена работ по Договору строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между истцом и ответчиком составляет <данные изъяты>..
 
    Производство по делу по иску Гельзер ФИО11 к Обществу с ограниченной ответственностью «Региональная проектно-строительная компания» о признании договора строительного подряда расторгнутым, взыскании убытков неустойки за нарушение сроков окончания выполнения работ - прекратить в связи с утверждением судом мирового соглашения.
 
    Определение может быть обжаловано в Тюменский областной суд в течение 15 дней со дня его вынесения, путем подачи жалобы в Тюменский районный суд.
 
    Судья : Н.В.Кригер.