Дата принятия: 22 апреля 2014г.
Номер документа: 2-162/2014
Дело №2-162/2014
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(о заключении мирового соглашения)
28 апреля 2014 года п. Кардымово
Духовщинский районный суд Смоленской области в составе:
председательствующего (судьи) Королевой А.Н.,
при секретаре Вольневой М.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Мостового Владимира Степановича к ООО «Техно-Сервис» о защите прав потребителя,
УСТАНОВИЛ:
Мостовой В.С., уточнив исковые требования, обратился в суд с иском к ООО «Техно-Сервис» о защите прав потребителя. В обоснование исковых требований указывает, что ДД.ММ.ГГГГ между ним, Мостовым В.С., и ООО «Техно-Сервис» был заключен договор подряда, по условиям которого, подрядчик в соответствии с заданием заказчика, согласно проектно-сметной документации, выполнит строительно-монтажные работы: наружный газопровод по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия, принять и оплатить выполненные работы, в сроки и в порядке, предусмотренные договором; Заказчик вносит в кассу подрядчика в течение пяти рабочих дней после подписания договора и выставления подрядчиком счета-предоплаты в размере 100% полной цены договора, а именно <данные изъяты>. Обязательства по договору он, мостовой В.С., выполнил в полном объеме, а именно, оплатил <данные изъяты>., а также к установленному сроку прокопал траншею для газопровода. Согласно п.3 договора подряда срок выполнения работ составлял октябрь-ноябрь 2012 года, но до настоящего времени работы не выполнены, на неоднократные просьбы его, Мостового В.С., выполнить работу от ответчика поступали только устные обещания выполнить работу. ДД.ММ.ГГГГ он, Мостовой В.С., направил в адрес ответчика претензию о расторжении договора подряда, возврате уплаченных денежных средств и компенсации морального вреда. Мостовой В.С. ответ на претензию не получил. В связи с неисполнением условий договора он, Мостовой В.С., был вынужден закопать траншею. Просит взыскать с ООО «Техно-Сервис» в его пользу, выплаченную по договору подряда денежную сумму в размере <данные изъяты>., а также неустойку за нарушение срока выполнения работы в сумме <данные изъяты>., а также в счет компенсации морального вреда <данные изъяты> руб.. Кроме того, просит взыскать в его пользу расходы, связанные с оформлением доверенности в размере <данные изъяты>., а также понесенные судебные расходы в размере <данные изъяты> руб.
В судебном заседании представитель истца и ответчик выразили обоюдное согласие заключить мировое соглашение.
Условия мирового соглашения составлены в виде отдельного документа и подписаны сторонами.
Сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст.221 ГПК РФ.
Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон, выполнение сторонами условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц,
Руководствуясь ст.ст. 39, 166, 173 ГПК РФ, суд,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между представителем истца Мостового Владимира Степановича - Семеновой Юлией Викторовной и представителем ответчика ООО «Техно-Сервис» Дометеевым Павлом Дмитриевичем, по условиям которого:
1. Настоящее Мировое соглашение заключается сторонами в соответствии со статьями 39, 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК) для целей устранения по обоюдному согласию возникшего спора, явившегося причиной предъявления указанного иска.
2. По настоящему Мировому соглашению Ответчик обязуется самостоятельно произвести земляные работы, а именно подготовить траншею для укладки газопровода, отшурфить газопровод. Выполнить работы по прокладке наружного газопровода до фасада дома Истца, а именно к дому № по <адрес>, в д.<адрес>, произвести врезку подводящего газопровода в существующий газопровод низкого давления. Истец обязуется не препятствовать производству работ, в обозначенные Ответчиком, в устном уведомлении по телефону, дату и время, присутствовать лично либо обеспечить присутствие представителя при производстве работ, принять работы и подписать акт приемки выполненных работ, обеспечить доступ работников Ответчика на принадлежащий ему участок, прилегающий к дому.
3. Указанные в пункте 2 настоящего Мирового соглашения работы должны быть произведены в срок до ДД.ММ.ГГГГ. При изменении погодных условий, а именно в случае дождя, либо снижения температуры воздуха ниже +5 градусов по Цельсия дата окончания производства работ переносится на количество дней, когда производство работ было невозможно. А также по иным объективным и независящим от воли сторон обстоятельствам (продление срока действия запрета на перевозку грузов при нагрузке на ось более 4 тонн по дорогам общего пользования).
4. После выполнения работ указанных в п. 2 в срок указанный в п. 3 обязательства Сторон, вытекающие из настоящего мирового соглашения, считаются исполненными.
5. При условии точного и своевременного исполнения Ответчиком своих обязательств, вытекающих из настоящего Мирового соглашения, Истец в полном объеме отказывается от заявленных в рамках настоящего гражданского дела исковых требований к Ответчику, а также от предъявления в будущем требований к ответчику, прямо или косвенно вытекающих из обязательств по договору подряда № 50-12/м от ДД.ММ.ГГГГ г., а также понесенных им судебных и иных расходов, связанных с рассмотрением настоящего искового заявления.
6. В случае нарушения Ответчиком условий настоящего Мирового соглашения в части работы (пункт 2 настоящего Мирового Соглашения), Истец будет вправе взыскать с Ответчика денежную сумму в размере <данные изъяты> рублей.
В случае удовлетворения судом требований Истца о взыскании неустойки, предусмотренной п. 6 Соглашения в полном объеме, Ответчик перечисляет <данные изъяты> рублей на принадлежащий Истцу и указанный им расчетный счет в любом отделении любого банка на территории РФ, а <данные изъяты> на счет указанного Истцом детского дома, расположенного на территории Смоленской области.
7. Мировое соглашение составлено сторонами в трех подлинных экземплярах. Каждый экземпляр предназначен для каждой из сторон, и один для Духовщинского районного суда Смоленской области, который будет храниться в материалах дела.
8. С условиями мирового соглашения стороны ознакомлены и согласны. Установленный гражданским процессуальным кодексом РФ порядок заключения, утверждения мирового соглашения, порядок прекращения производства по делу и последствия прекращения производства по делу, которые предусмотрены статьями 220-221 ГПК РФ, сторонам понятны и разъяснены.
9. Настоящим стороны гражданского процесса констатируют, что понимают значение и смысл подписания настоящего мирового соглашения и осознают юридические (правовые) последствия его подписания.
10. Истец и Ответчик, подписывая текст настоящего мирового соглашения, полагают, что оно не затрагивает прав и интересов третьих лиц и не противоречит федеральному законодательству Российской Федерации.
11. Стороны просят суд утвердить настоящее Мировое соглашение, а производство по делу прекратить.
Прекратить производство по гражданскому делу по иску Мостового Владимира Степановича к ООО «Техно-Сервис» о защите прав потребителя в связи с заключением сторонами мирового соглашения и утверждения его судом.
Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
Производство по делу по иску Мостового Владимира Степановича к ООО «Техно-Сервис» о защите прав потребителя прекратить.
Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Смоленский областной суд в течение 15 дней через Духовщинский районный суд Смоленской области со дня вынесения.
Судья А.Н.Королева
