Дата принятия: 27 августа 2020г.
Номер документа: 12АП-5743/2020, А12-43504/2019
ДВЕНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 августа 2020 года Дело N А12-43504/2019
Резолютивная часть постановления объявлена 20 августа 2020 года.
Полный текст постановления изготовлен 27 августа 2020 года.
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Камериловой В.А.,
судей - Клочковой Н.А., Телегиной Т.Н.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Паниной Е.А.,
при участии в судебном заседании:
представителя унитарной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" Кривоносова Ю.П., доверенность от 27.12.2019 N 70,
представителя общества с ограниченной ответственностью "СтройПортал" Онипченко Е.В., доверенность от 14.02.2020 N 5.
рассмотрев в открытом судебном заседании путем использования системы "онлайн-заседание" апелляционную жалобу унитарной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов", г. Волгоград,
на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 18 июня 2020 года по делу N А12-43504/2019
по иску унитарной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов", г. Волгоград, (ОГРН 1143400000875, ИНН 3460000502),
к обществу с ограниченной ответственностью "СтройПортал", г. Волгоград, (ОГРН 1135047012814, ИНН 5047148530),
о взыскании 40152 руб. 50 коп.,
УСТАНОВИЛ:
в Арбитражный суд Волгоградской области обратилась унитарная некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" (далее заказчик, УНО "Региональный фонд капремонта") с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СтройПортал" (далее ООО "СтройПортал", исполнитель) о взыскании 55323 руб. неустойки, а также 2529 руб. в возмещение судебных расходов по уплаченной государственной пошлине.
При рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции истец в порядке части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уменьшил размер исковых требований и просил взыскать с ответчика 40125 руб. 50 коп. неустойки, а также 2000 руб. в возмещение судебных расходов по уплаченной государственной пошлине Уменьшение размера исковых требований принято арбитражным судом первой инстанции.
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 18 июня 2020 года по делу N А12-43504/2019 в удовлетворении исковых требований отказано. Унитарной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" из федерального бюджета возвращено 529 руб. излишне уплаченной государственной пошлины.
Не согласившись с принятым судебным актом, унитарная некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" обратилась с апелляционной жалобой.
Заявитель апелляционной жалобы считает, что судом первой инстанции неправильно применены нормы материального и процессуального права, выводы, содержащиеся в решении, не соответствуют обстоятельствам дела: не дана оценка по договорам NN 259-В-СК-2017, 269-ВО-СК-2017, 261-В-СК-2017, 257-В-ВО-СК-2017, акты выполненных работ по договорам NN 280-В-СК-2017-2018, 258-В-СК-2017, 259-В-СК-2017-2018, 260-В-СК-2017, 264-В-СК-2017 не предоставлены вовремя, поскольку первоначально направленная документация не была принята.
Представитель унитарной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу - удовлетворить.
Представитель общества с ограниченной ответственностью "СтройПортал" возражал против доводов апелляционной жалобы, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Проверив законность вынесенного судебного акта, изучив материалы дела, в том числе доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд приходит к следующему.
Как установлено материалами дела, между УНО "Региональный фонд капремонта" (заказчик) и ООО "СтройПортал" (исполнитель) 17.10.2018 заключен договор N 269-ВО-СК-2017 на оказание услуги по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенного на территории Волгоградской области (далее - Договор).
По указанному договору заказчик поручает, а исполнитель обязуется после получения письменного уведомления от заказчика оказать услуги по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, являющегося объектом культурного наследия, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Фонтанная, д.5.
Во исполнение условий договора исполнитель обязан:
- обеспечить организацию и проведение технического и авторского надзора за выполнением работ на объекте в течение всего периода производства работ, в соответствии с требованиями и условиями настоящего договора и приложений к нему, НПА, а также устранения выявленных недостатков (дефектов) в период гарантийного срока (п.7.3.2.),
- осуществлять контроль за сроками и качеством выполнения работ и выполнением условий и требований на объекте, предусмотренных договором подряда и приложений к нему (п.7.3.3.),
- не менее двух раз в неделю посещать объект с предоставлением Заказчику фотоотчета в порядке, предусмотренном договором, а также с внесением при каждом посещении объекта отметки в общем журнале производства работ о посещении объекта и выявленных замечаниях (п.7.3.42.).
Пунктом 7.3.43 Договора предусмотрена обязанность Исполнителя не реже двух раз в неделю (по вторникам и четвергам) в форме письменного еженедельного отчета об исполнении договора информировать Заказчика о ходе оказания услуг на объекте с направлением скан-копии данного отчета с приложением фотоотчета по факту посещения объекта в течении рабочей недели на электронный адрес представителя Заказчика.
Однако в нарушение условий договора на 23.07.2018 исполнитель не предоставлял в установленные сроки оперативную отчетность за период с 10.07.2018 по 23.07.2018.
В соответствии с п. 10.2.8 договора, в случае нарушения сроков оказания услуг по техническому и авторскому надзору, исполнитель выплачивает Заказчику пени за просрочку в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости работ по настоящему договору с даты выявления нарушений за каждый день просрочки до даты устранения.
В связи с нарушением ответчиком сроков предоставления оперативной отчётности истец произвел начисление пени в размере 1128 руб. 58 коп.
25.09.2017 между УНО "Региональный фонд капремонта" (заказчик) и ООО "СтройПортал" (исполнитель) заключен договор N 259-В-СК-2017 на оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенного на территории Волгоградской области, в том числе многоквартирном доме по адресу: г. Волгоград, ул. Таращанцев, д.56 (капитальный ремонт крыши, фасада).
Согласно пункту 5.3 Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком всех актов выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по форме N КС-2, а также справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт по оказанию услуг по строительному контролю, оформленный в соответствии с пунктом 6.2 договора.
Работы по капитальному ремонту выполнялись ООО "Рос-сервис" на основании договора N 755453-В-СМР-2017 от 01.09.2017.
Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту завершено 03.12.2018.
Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю, по мнению истца, должен был быть представлен региональному оператору не позднее 02.01.2019.
Акты оказания услуг по осуществлению авторского надзора поступили в адрес Заказчика 13.03.2019.
В соответствии с пунктом 10.2.8 договора, в случае нарушения сроков оказания услуг по техническому и авторскому надзору, Исполнитель выплачивает Заказчику пени за просрочку в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки до даты устранения.
В связи с нарушением ответчиком сроков предоставления актов оказанных услуг истец произвел начисление пени в размере 5 407 руб. 29 коп. (с учетом представленных уточнений).
13.06.2018 между УНО "Региональный фонд капремонта" (Заказчик) и ООО "СтройПортал" (Исполнитель) заключен договор N 280-В-СК-2017 на оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенного на территории Волгоградской области, в том числе многоквартирном доме по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, д. 14а (капитальный ремонт крыши, фасада).
Согласно пункту 5.3 Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком всех актов выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по форме N КС-2, а также справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт по оказанию услуг по строительному контролю, оформленный в соответствии с пунктом 6.2 договора.
Работы по капитальному ремонту выполнялись ООО "Высотафасадремонт" на основании договора N 972849-В-СМР-2014-2016-2017-2018.
Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту завершено 19.12.2018.
Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю, по мнению истца, должен был быть представлен региональному оператору не позднее 19.01.2019.
Акты оказания услуг по осуществлению авторского надзора. поступили в адрес Заказчика 17.04.2019.
В соответствии с пунктом 10.2.8 договора, в случае нарушения сроков оказания услуг по техническому и авторскому надзору, Исполнитель выплачивает Заказчику пени за просрочку в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки до даты устранения.
В связи с нарушением ответчиком сроков предоставления актов оказанных услуг истец произвел начисление пени в размере 1 216 руб. 59 коп. (с учетом представленных уточнений).
25.09.2017 между УНО "Региональный фонд капремонта" (Заказчик) и ООО "СтройПортал" (Исполнитель) заключен договор N 258-В-СК-2017 на оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенного на территории Волгоградской области, в том числе многоквартирном доме по адресу: г. Волгоград, ул. Тряскина, д. 18 (капитальный ремонт крыши, фасада), ул. Тряскина, д. 39 (капитальный ремонт крыши, фасада), ул. Тряскина, д. 42 (капитальный ремонт фасада, систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения)
Согласно пункту 5.3 Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком всех актов выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по форме N КС-2, а также справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт по оказанию услуг по строительному контролю, оформленный в соответствии с пунктом 6.2 договора.
Работы по капитальному ремонту выполнялись ООО "Рос-сервис" на основании договора N 760593-В-СМР-2017 от 04.09.2017.
Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту дома N 18 по ул. Тряскина завершено 05.06.2018.
Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю, по мнению истца, должен был быть представлен региональному оператору не позднее 05.07.2018.
Акты оказания услуг по осуществлению авторского надзора поступили в адрес Заказчика 17.04.2019.
Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту дома N 39 по ул. Тряскина завершено 15.05.2018.
Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю, по мнению истца, должен был быть представлен региональному оператору не позднее 15.06.2018.
Акты оказания услуг по осуществлению авторского надзора поступили в адрес Заказчика 17.04.2019.
Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту дома N 39 по ул. Тряскина завершено 04.07.2018.
Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю, по мнению истца, должен был быть представлен региональному оператору не позднее 06.08.2018.
Акты оказания услуг по осуществлению авторского надзора поступили в адрес Заказчика 19.09.2019.
В соответствии с пунктом 10.2.8 договора, в случае нарушения сроков оказания услуг по техническому и авторскому надзору, Исполнитель выплачивает Заказчику пени за просрочку в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки до даты устранения.
В связи с нарушением ответчиком сроков предоставления актов оказанных услуг истец произвел начисление пени в размере 20 899 руб. 57 коп. (с учетом представленных уточнений).
25.09.2017 между УНО "Региональный фонд капремонта" (Заказчик) и ООО "СтройПортал" (Исполнитель) заключен договор N 280-В-СК-2017 на оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенного на территории Волгоградской области, в том числе многоквартирном доме по адресу: г. Волгоград, ул. Тряскина, д. 50 (капитальный ремонт крыши, фасада).
Согласно пункту 5.3 Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком всех актов выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по форме N КС-2, а также справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт по оказанию услуг по строительному контролю, оформленный в соответствии с пунктом 6.2 договора.
Работы по капитальному ремонту выполнялись ООО "Управление Фасадремонт Волгоградгоргражданстрой" на основании договора N 785015-В-СМР-2017 от 26.09.2017.
Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту завершено 09.04.2018.
Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю, по мнению истца, должен был быть представлен региональному оператору не позднее 09.05.2019.
Акты оказания услуг по осуществлению авторского надзора. поступили в адрес Заказчика 17.04.2019.
В соответствии с пунктом 10.2.8 договора, в случае нарушения сроков оказания услуг по техническому и авторскому надзору, Исполнитель выплачивает Заказчику пени за просрочку в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки до даты устранения.
В связи с нарушением ответчиком сроков предоставления актов оказанных услуг истец произвел начисление пени в размере 483 руб. 43 коп. (с учетом представленных уточнений).
25.09.2017 между УНО "Региональный фонд капремонта" (Заказчик) и ООО "СтройПортал" (Исполнитель) заключен договор N 264-В-СК-2017 на оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенного на территории Волгоградской области, в том числе многоквартирном доме по адресу: г. Волгоград, ул. Ленина, д. 93 (капитальный ремонт крыши, фасада).
Согласно пункту 5.3 Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком всех актов выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по форме N КС-2, а также справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт по оказанию услуг по строительному контролю, оформленный в соответствии с пунктом 6.2 договора.
Работы по капитальному ремонту выполнялись ООО "Управление Фасадремонт Волгоградгоргражданстрой" на основании договора N 973145-В-СМР-2017-2018 от 15.06.2018.
Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту завершено 26.12.2018.
Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю, по мнению истца, должен был быть представлен региональному оператору не позднее 26.01.2019.
Акты оказания услуг по осуществлению авторского надзора. поступили в адрес Заказчика 17.04.2019.
В соответствии с пунктом 10.2.8 договора, в случае нарушения сроков оказания услуг по техническому и авторскому надзору, Исполнитель выплачивает Заказчику пени за просрочку в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки до даты устранения.
В связи с нарушением ответчиком сроков предоставления актов оказанных услуг истец произвел начисление пени в размере 1 096 руб. 35 коп. (с учетом представленных уточнений).
25.09.2017 между УНО "Региональный фонд капремонта" (Заказчик) и ООО "СтройПортал" (Исполнитель) заключен договор N 257-В-СК-2017 на оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенного на территории Волгоградской области, в том числе многоквартирном доме по адресу: г. Волгоград, ул. Германа Титова, д. 12 (капитальный ремонт крыши, фасада).
Согласно пункту 5.3 Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком всех актов выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по форме N КС-2, а также справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт по оказанию услуг по строительному контролю, оформленный в соответствии с пунктом 6.2 договора.
Работы по капитальному ремонту выполнялись ООО "Инжениринг строй" на основании договора N 755493-В-ВО-СМР-2017 от 30.08.2018.
Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту завершено 17.09.2018.
Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю, по мнению истца, должен был быть представлен региональному оператору не позднее 17.10.2019.
Акты оказания услуг по осуществлению по технического надзора поступили в адрес Заказчика 17.04.2019, авторского надзора - 30.05.2019
В соответствии с пунктом 10.2.8 договора, в случае нарушения сроков оказания услуг по техническому и авторскому надзору, Исполнитель выплачивает Заказчику пени за просрочку в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки до даты устранения.
В связи с нарушением ответчиком сроков предоставления актов оказанных услуг истец произвел начисление пени в размере 5 857 руб. 62 коп. (с учетом представленных уточнений).
13.06.2018 между УНО "Региональный фонд капремонта" (Заказчик) и ООО "СтройПортал" (Исполнитель) заключен договор N 279-В-СК-2017 на оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенного на территории Волгоградской области, в том числе многоквартирном доме по адресу: г. Волгоград, ул. Печатная, д. 10 (капитальный ремонт крыши, фасада).
Согласно пункту 5.3 Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком всех актов выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по форме N КС-2, а также справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт по оказанию услуг по строительному контролю, оформленный в соответствии с пунктом 6.2 договора.
Работы по капитальному ремонту выполнялись ООО "Высотафасадремонт" на основании договора N 971843-В-СМР-2015-2017-2018 от 09.06.2018.
Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту завершено 13.12.2018.
Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю, по мнению истца, должен был быть представлен региональному оператору не позднее 13.01.2019.
Акты оказания услуг по осуществлению авторского и технического надзора поступили в адрес Заказчика 17.04.2019.
В соответствии с пунктом 10.2.8 договора, в случае нарушения сроков оказания услуг по техническому и авторскому надзору, Исполнитель выплачивает Заказчику пени за просрочку в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки до даты устранения.
В связи с нарушением ответчиком сроков предоставления актов оказанных услуг истец произвел начисление пени в размере 2711 руб. 39 коп. (с учетом представленных уточнений).
25.09.2017 между УНО "Региональный фонд капремонта" (Заказчик) и ООО "СтройПортал" (Исполнитель) заключен договор N 262-В-СК-2017 на оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенного на территории Волгоградской области, в том числе многоквартирном доме по адресу: г. Волгоград, ул. Тряскина, д. 16 (капитальный ремонт крыши, фасада).
Согласно пункту 5.3 Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком всех актов выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по форме N КС-2, а также справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт по оказанию услуг по строительному контролю, оформленный в соответствии с пунктом 6.2 договора.
Работы по капитальному ремонту выполнялись ООО "Управление Фасадремонт Волгоградгоргражданстрой" на основании договора N 785873-В-СМР-2017 от 27.09.2017.
Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту завершено 15.03.2018.
Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю, по мнению истца, должен был быть представлен региональному оператору не позднее 15.04.2019.
Акты оказания услуг по осуществлению авторского и технического надзора поступили в адрес Заказчика 19.04.2019.
В соответствии с пунктом 10.2.8 договора, в случае нарушения сроков оказания услуг по техническому и авторскому надзору, Исполнитель выплачивает Заказчику пени за просрочку в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки до даты устранения.
В связи с нарушением ответчиком сроков предоставления актов оказанных услуг истец произвел начисление пени в размере 599 руб. 53 коп. (с учетом представленных уточнений).
25.09.2017 между УНО "Региональный фонд капремонта" (Заказчик) и ООО "СтройПортал" (Исполнитель) заключен договор N 260-В-СК-2017 на оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенного на территории Волгоградской области.
Согласно пункту 5.3 Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком всех актов выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по форме N КС-2, а также справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт по оказанию услуг по строительному контролю, оформленный в соответствии с пунктом 6.2 договора.
Работы по капитальному ремонту выполнялись ООО "Империя" на основании договора N 777687-В-СМР-2017 от 18.09.2017.
Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту дома N 4, 6 по ул. Тряскина завершено 19.03.2018.
Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю, по мнению истца, должен был быть представлен региональному оператору не позднее 19.04.2018.
Акты оказания услуг по осуществлению авторского и технического надзора поступили в адрес Заказчика 19.04.2019.
Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту дома N 17 по ул. Тряскина завершено 23.04.2018.
Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю, по мнению истца, должен был быть представлен региональному оператору не позднее 23.05.2018.
Акты оказания услуг по осуществлению авторского и технического надзора поступили в адрес Заказчика 21.05.2019.
В соответствии с пунктом 10.2.8 договора, в случае нарушения сроков оказания услуг по техническому и авторскому надзору, Исполнитель выплачивает Заказчику пени за просрочку в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки до даты устранения.
В связи с нарушением ответчиком сроков предоставления актов оказанных услуг истец произвел начисление пени в размере 752 руб. 22 коп. (с учетом представленных уточнений).
Отказ ответчика исполнить требование Заказчика об оплате штрафа в добровольном порядке послужил основанием для обращения истца в суд.
Изучив доводы апелляционной жалобы, оценив представленные доказательства, в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции.
Статья 307 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В силу положений статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
В силу пункта 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
На основании пункта 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.
В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.
Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
Согласно пункту 1 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.
Исходя из содержания указанных норм, привлечение к гражданско-правовой ответственности возможно за неисполнение или неисполнение конкретной, четко определенной обязанности, предусмотренной договором, поскольку только в таком случае возможно сделать вывод о нарушении должником его условий.
В соответствии с пунктом 10.2.8 договоров, в случае нарушения сроков оказания услуг по техническому и авторскому надзору, исполнитель выплачивает заказчику пени за просрочку в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки до даты устранения.
Возражая против удовлетворения иска, представитель ответчика указывает, что услуги оказаны ООО "СтройПортал" в установленные договорами сроки. Неполучение истцом промежуточных отчетов вызвано техническими причинами, при этом истец не сообщил о получении отчетов несвоевременно и не потребовал устранения нарушений.
Также представитель ответчика пояснила, что акты оказанных услуг по заключенным договорам своевременно направлялись в адрес заказчика. Данное обстоятельство подтверждается представленными в материалы дела сопроводительными письмами N 732 от 28.12.2018, N 744 от 29.12.2018, N 333 от 20.07.2018, N 364 от 04.07.2018 с отметками о вручении УНО "Региональный фонд капремонта".
Поскольку подписанные со стороны заказчика акты оказанных услуг либо мотивированные отказы в подписании данных актов оказанных услуг в адрес ответчика не поступали, ООО "СтройПортал" повторно направил в адрес истца акты оказанных услуг по данным договорам (письма N 125 от 11.03.2019, N 125 от 17.04.2019).
Доказательств возвращения заказчиком в адрес исполнителя актов оказанных услуг в связи с необходимостью устранения выявленных нарушений, истцом в материалы дела не представлено, в связи с изложенным судом апелляционной инстанции отклоняется довод апеллянта, что акты выполненных работ по договорам NN 280-В-СК-2017-2018, 258-В-СК-2017, 259-В-СК-2017-2018, 260-В-СК-2017, 264-В-СК-2017 не предоставлены вовремя, поскольку первоначально направленная документация не была принята.
Истцом не представлены доказательства подписания актов по форме КС-2 и КС-3 между заказчиком и подрядчиком именно в указанные в иске и претензиях даты, в связи, с чем не доказано нарушение договорных отношений со стороны ответчика.
На основании вышеизложенного довод апеллянта, что не дана оценка отсутствию нарушений по договорам NN 259-В-СК-2017, 269-ВО-СК-2017, 261-В-СК-2017, 257-В-ВО-СК-2017 отклоняется судом апелляционной инстанции как не состоятельный.
При подобных обстоятельствах, суд первой инстанции пришёл к правомерному выводу, что оснований для привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности, предусмотренной условиями договоров, не имеется, в связи с чем, обоснованно отказывал истцу в удовлетворении заявленных исковых требованиях в полном объеме.
Вопреки доводам апелляционной жалобы судом первой инстанции материалы дела исследованы полно, всесторонне и объективно, представленным сторонами доказательствам дана надлежащая правовая оценка.
Судебные расходы по оплате государственной пошлины распределены судом первой инстанции по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Всем доводам, содержащимся в апелляционной жалобе, арбитражный суд первой инстанции дал надлежащую правовую оценку при разрешении спора по существу заявленных исковых требований в соответствии с положениями статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, оценив все доказательства по своему внутреннему убеждению и с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности, правовые основания для переоценки доказательств отсутствуют.
Иные указанные в апелляционной жалобе доводы судом не принимаются, поскольку по существу направлены на переоценку фактических обстоятельств, установленных судом первой инстанции в процессе разрешения спора по результатам оценки доказательств, представленных в дело.
Представленные в материалы дела доказательства исследованы полно и всесторонне, оспариваемый судебный акт принят при правильном применении норм материального права, выводы, содержащиеся в решении, не противоречат установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, не установлено нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта.
При таких обстоятельствах у арбитражного суда апелляционной инстанции не имеется правовых оснований для отмены обжалуемого судебного акта в соответствии с положениями статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двенадцатый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Волгоградской области от 18 июня 2020 года по делу N А12-43504/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд первой инстанции.
Председательствующий В.А. Камерилова
Судьи Н.А. Клочкова
Т.Н. Телегина
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
