Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 ноября 2020 года №09АП-49920/2020, А40-69346/2020

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 ноября 2020 года Дело N А40-69346/2020
Резолютивная часть постановления объявлена 19 ноября 2020 года
Постановление изготовлено в полном объеме 25 ноября 2020 года
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Гончарова В.Я.,
судей Порывкина П.А., Семикиной О.Н.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Платоновым Д.М.,
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу АО "СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ" на решение Арбитражного суда г.Москвы от 30.07.2020 по делу N А40-69346/20,
по иску ООО "БАУТРАНС" (ИНН: 7727297565)
к АО "СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ" (ИНН: 7704101713)
о взыскании 23 262 989,72 руб.
При участии в судебном заседании:
от истца: Воронин С.А. по доверенности от 21.01.2020 N 1,
от ответчика: не явился, извещен.
УСТАНОВИЛ:
Решением суда от 30.07.2020 исковые требования о взыскании задолженности по Договору N ЛЕН-24/09/18 от 26 сентября 2018 года в размере 6 300744 руб. 37 коп., неустои-ки в размере 1 248 242 руб. 98 коп., задолженности по Договору N ЛЕН-14/12/18 от 14 декабря 2018 года в размере 3 033 422 руб. 26 коп., неустои-ки в размере 888 182 руб. 73 коп., задолженности по Договору N ХАВ-04/04/19 от 04 апреля 2019 года в размере 10 718 120 руб. 13 коп., неустои-ки в размере 1 074 277 руб. 25 коп. удовлетворены.
При этом суд первой инстанции исходил из наличия оснований для удовлетворения заявленных требований.
Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой в которой просил отменить решение суда, принять новый судебный акт, которым в иске отказать, ссылаясь на то, что судом неполно выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела, истец не исполнил свои обязательства по Договору N ЛЕН-24/09/18 от 26.09.2018, Договору N ЛЕН-14/12/18 от 14.12.2018, N ХАВ-04/04/19 от 04.04.2019.
В судебном заседании апелляционной инстанции представитель истца возражал против жалобы, по основаниям, изложенным в отзыве (приобщен к материалам дела), просил решение оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения;
представитель ответчика в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного заседания извещался надлежаще, информация на официальном сайте суда размещена 10.09 и 12.11.2020г., жалоба рассмотрена в его отсутствие.
Проверив законность и обоснованность принятого решения в порядке ст.ст.266, 268 АПК РФ, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва, выслушав представителя истца, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного решения в связи со следующим.
Как следует из материалов дела, 26.09.2018 между АО "СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ" (Заказчик) и ООО "БАУТРАНС" (Подрядчик) заключен Договор N ЛЕН-24/09/18 (далее по тексту - Договор N ЛЕН-24/09/18), в соответствии с условиями которого (п.п. 2.1-2.2) заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства, выполнить собственными и/или привлеченными силами работы по разработке котлована и вывозу грунта, с учетом устройства шпунтового ограждения и распорной системы на Объекте (под которым в Договоре N ЛЕН-24/09/18 понимается строительство Многофункционального гостинично-торгового комплекса с подземной автостоянкой (2-я очередь строительства), на земельном участке по адресу: г. Москва, Ленинский просп., вл. 38, с кадастровым номером 77:06:0001002:147) в объеме указанном в "Структуре договорной цены" (Приложение N 1 к Договору N ЛЕН-24/09/18) и сдать в установленный срок, результат надлежаще выполненных работ, заказчику. При этом заказчик обязуется принять выполненные подрядчиком надлежащим образом работы и оплатить их на условиях Договора N ЛЕН-24/09/18.
В соответствии с п. 3.1 Договора N ЛЕН-24/09/18 (в редакции Дополнительного соглашения N 2 от 28 декабря 2018 года) стоимость работ по данному Договору определена в соответствии со "Структурой договорной цены" (Приложение N 1 к Договору N ЛЕН-24/09/18) и составляет 86 122 209,52 рублей, в т.ч. НДС 20% 14 283 567,48 рублей включает в себя все затраты подрядчика по выполнению им обязательств по Договору N ЛЕН-24/09/18, при выполнении работ на Объекте (за исключением стоимости материалов/оборудования, входящего в давальческое сырье Заказчика).
В соответствии с п. 4.1.1.1 Договора N ЛЕН-24/09/18 первый аванс в размере 8 000 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 1 220 338,98 рублей, заказчик оплачивает в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты выставления подрядчиком счета.
Согласно п. 4.1.1.2 Договора N ЛЕН-24/09/18 второй аванс в 8 000 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% 1 220 338, 98 рублей (Один миллион двести двадцать тысяч триста тридцать восемь рублей 98 копеек), заказчик оплачивает в течении 10 рабочих дней с даты получения уведомления о готовности приступить к разработке котлована.
В соответствии с п. 4.1.2 Договора N ЛЕН-24/09/18 оплата фактически выполненных подрядчиком и принятых заказчиком объемов работ осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты выставления подрядчиком счета на основании подписанных обеими сторонами в установленном порядке Актов приемки выполненных работ (ф. КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3), с указанием в ней сумм подлежащих удержанию заказчиком в соответствующем отчетном периоде: в счет обеспечения Гарантийного депозита в размере 5% за исключением удержания из стоимости земляных работ; в счет пропорционального зачета ранее перечисленных заказчиком авансов до их полного погашения в счет стоимости выполнения работ по Договору N ЛЕН-24/09/18.
Согласно материалам дела, в период с 30 ноября 2018 года по 15 апреля 2019 года между Истцом и Ответчиком были подписаны Акты приемки выполненных работ (ф. КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3), в соответствии с которыми стоимость выполненных в период с 26 сентября 2018 года по 15 апреля 2019 года по Договору N ЛЕН-24/09/18 работ составляет 18 104 894,94 рублей.
Вместе с тем оплата выполненных Истцом по Договору N ЛЕН-24/09/18 работ Ответчиком в установленные Договором сроки и порядке произведена не в полном объеме.
Из материалов дела следует, что в указанный период АО "СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ" произведены оплаты в сумме 10 898 905,82 руб.
Согласно расчета Истца, с учетом приведенной стоимости выполненных ООО "БАУТРАНС" работ по Договору N ЛЕН-24/09/18 и размера произведенных АО "СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ" по данному Договору оплат, задолженность Ответчика перед Истцом по оплате выполненных работ по Договору N ЛЕН-24/09/18 составляет 6 300 744,37 рублей.
Кроме того, как следует из материалов дела, 14 декабря 2018 года между Истцом и Ответчиком заключен Договор N ЛЕН-14/12/18 (далее по тексту - Договор N ЛЕН14/12/18), в соответствии с условиями которого (п.п. 2.1-2.2) заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства, выполнить собственными и/или привлеченными силами работы по сносу строений, сооружений и демонтаж фундаментов с выемкой из пятна земли и вывоз строительного мусора на полигон на Объекте (под которым в Договоре N ЛЕН-14/12/18 понимается строительство Многофункционального гостинично-торгового комплекса с подземной автостоянкой (2-я очередь строительства), на земельном участке по адресу: г. Москва, Ленинский просп., вл. 38) в объеме указанном в "Структуре договорной цены" (Приложение N 1 к Договору N ЛЕН-14/12/18) и сдать в установленный срок, результат надлежаще выполненных работ, заказчику. При этом заказчик обязуется принять выполненные подрядчиком надлежащим образом работы и оплатить их на условиях Договора N ЛЕН-14/12/18.
В соответствии с п. 3.1 Договора N ЛЕН-14/12/18 (в редакции Дополнительного соглашения N 1 от 09 января 2019 года) стоимость работ по данному Договору определена в соответствии со "Структурой договорной цены" (Приложение N 1 к Договору N ЛЕН-14/12/18) и составляет 15 300 723,01 руб., кроме того НДС (сумма НДС исчисляется и уплачивается сторонами по ставке, установленной п. 3 ст. 164 Налогового кодекса РФ), является предельной, учитывает все затраты подрядчика, необходимые для выполнения им своих обязательств по Договору N ЛЕН-14/12/18 при выполнении работ на Объекте.
В соответствии с п. 4.1.1 Договора N ЛЕН-14/12/18 заказчик в течение 10 рабочих дней с даты выставления подрядчиком счета оплачивает аванс в размере 4 166 666,67 руб., кроме того НДС (сумма НДС исчисляется и уплачивается по ставке, установленной п. 3 ст. 164 Налогового кодекса РФ на дату платежа).
Согласно п. 4.1.2 Договора N ЛЕН-14/12/18 оплата фактически выполненных подрядчиком и принятых заказчиком объемов работ осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления подрядчиком счета и счета-фактуры на основании подписанных обеими сторонами в установленном порядке Актов приемки выполненных работ (ф. КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3), с указанием в ней сумм подлежащих удержанию в счет обеспечения Гарантийного депозита в размере 5% и ранее перечисленного заказчиком аванса пропорционально стоимости выполненных в отчетном периоде работ.
Согласно материалам дела, в период с 31 декабря 2018 года по 15 апреля 2019 года Истцом и Ответчиком были подписаны Акты приемки выполненных работ (ф. КС2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3), в соответствии с которыми стоимость выполненных в период с 15 декабря 2018 года по 15 апреля 2019 года по Договору N ЛЕН-14/12/18 работ составляет 21 250 419,33 рублей с учетом НДС.
Вместе с тем оплата выполненных Истцом по Договору N ЛЕН-14/12/18 работ Ответчиком в установленные Договором сроки и порядке произведена не в полном объеме.
Из материалов дела следует, что в указанный период АО "СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ" произведены оплаты в сумме 17 131 184,70 руб.
С учетом приведенной стоимости выполненных ООО "БАУТРАНС" работ по Договору N ЛЕН-14/12/18 и размера произведенных АО "СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ" по данному Договору оплат, задолженность Ответчика перед Истцом по оплате выполненных работ по Договору N ЛЕН-14/12/18 составляет 3 033 422, 26 рублей.
Также, как следует из материалов дела, 04 апреля 2019 года между Истцом и Ответчиком заключен Договор N ХАВ-04/04/19 (далее по тексту - Договор N ХАВ-04/04/19), в соответствии с условиями которого (п.п. 2.1-2.2) заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства, выполнить собственными и/или привлеченными силами работы по разработке котлована и вывозу грунта, с учётом устройства "стены в грунте" на Объекте (под которым в Договоре N ХАВ-04/04/19 понимается многоквартирный жилой дом, состоящий из трех 8-этажньгх жилых корпусов, размещенных на одноуровневой подземной автостоянке, с количеством этажей 8 + 1 подземный этаж, с размещением индивидуальных внеквартирных хозяйственных кладовых в подземном этаже, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Хавская, вл. 24) в объеме указанном в "Структуре договорной цены" (Приложение N 1 к Договору N ХАВ-04/04/19) и сдать в установленный срок, результат надлежаще выполненных работ, заказчику. При этом заказчик обязуется принять выполненные подрядчиком надлежащим образом работы и оплатить их на условиях Договора N ХАВ-04/04/19.
В соответствии с п. 3.1 Договора N ХАВ-04/04/19 стоимость работ по данному Договору определена в соответствии со "Структурой договорной цены" (Приложение N 1 к Договору N ХАВ-04/04/19) и составляет 33 671 388,60 рублей, в т.ч. НДС 20% 5 611 898,10 рублей, включает в себя все затраты подрядчика по выполнению им обязательств по Договору N ХАВ-04/04/19, при выполнении работ на Объекте (за исключением стоимости материалов/оборудования, входящего в давальческое сырье заказчика).
В соответствии с п. 4.1.1 Договора N ХАВ-04/04/19 заказчик на основании выставленного Подрядчиком счета после подписания Договора N ХАВ-04/04/19 оплачивает аванс на выполнение работ в размере 8 425 110,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 1 404 185, 00 рублей.
Согласно п. 4.1.2 Договора N ХАВ-04/04/19 оплата фактически выполненных подрядчиком и принятых заказчиком объемов работ осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты выставления подрядчиком счета на основании подписанных обеими сторонами в установленном порядке Актов приемки выполненных работ (ф. КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3), с указанием в ней сумм подлежащих удержанию заказчиком в соответствующем отчетном периоде: в счет обеспечения Гарантийного депозита в размере 5% (пять процентов) за исключением удержания из стоимости земляных работ; в счет пропорционального зачета ранее перечисленного заказчиком аванса до его полного погашения в счет стоимости выполненных работ по Договору N ХАВ-04/04/19.
Согласно материалам дела, в период с 04 апреля 2019 года по 15 августа 2019 года ООО "БАУТРАНС" были выполнены работы, общая стоимость которых в соответствии с Актами приемки выполненных работ (ф. КС-2) и Справками о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) составляет 25 679 073,82 рублей.
При этом, суд отмечает, что Акт приемки выполненных работ (ф. КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) N 01 от 01.07.2019 года были подписаны Истцом и Ответчиком.
От подписания Акта приемки выполненных работ (ф. КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) N 02 от 02.10.2019 года Ответчик уклонился.
При этом, в соответствии с п. 4.2.2 Договора N ХАВ-04/04/19, рассмотрение переданной подрядчиком отчетной документации, подписание Акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) либо направление подрядчику мотивированного отказа от их подписания в течение 10 (десяти) рабочих дней является обязанностью заказчика. При этом в случае не направления подписанных документов либо мотивированного отказа от их подписания в течение 15 рабочих дней, работы считаются принятыми.
Факт получения АО "СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ" 15 ноября 2019 года Акта приемки выполненных работ (ф. КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) N 02 от 02.10.2019 года, а также Счета N 100207 и Счета-фактуры N 100213 от 02.10.2019 г. подтверждается отметкой на Сопроводительном письме от 15.11.2019 года.
С учетом изложенного, работы, выполненные Истцом и указанные в Акте приемки выполненных работ (КС-2) и в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 02 от 02.10.2019 года приняты Ответчиком.
Вместе с тем оплата выполненных Истцом по Договору N ХАВ-04/04/19 работ Ответчиком в установленные Договором сроки и порядке произведена не в полном объеме.
Согласно материалам дела, в указанный период АО "СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ" произведены оплаты, на общую сумму 13 677 000 руб.
С учетом приведенной стоимости выполненных ООО "БАУТРАНС" работ по Договору N ХАВ-04/04/19 и размера произведенных АО "СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ" по данному Договору оплат, задолженность Ответчика перед Истцом по оплате выполненных работ по Договору N ХАВ-04/04/19 составляет 10 718 120,13 рублей.
22 января 2020 года в адрес АО "СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ" была направлена Претензия в порядке досудебного урегулирования спора с требованием погасить имеющуюся задолженность. Претензия истца была оставлена ответчиком без удовлетворения, в связи с чем истец обратился с настоящим иском в суд.
В соответствии с п. 10.2. Договоров N ЛЕН-24/09/18 от 26 сентября 2018 года, N ЛЕН-14/12/18 от 14 декабря 2018 года, N ХАВ-04/04/19 от 04 апреля 2019 года если заказчик не выполнит своих обязательств по оплате выполненных работ, то он обязуется уплатить подрядчику штраф в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы долга.
Истец начислил ответчику неустойку по Договору N ЛЕН-24/09/18 от 26 сентября 2018 года в размере 1 248 242 руб. 98 коп., по Договору N ЛЕН-14/12/18 от 14 декабря 2018 года в размере 888 182 руб. 73 коп., сумма неустойки по Договору N ХАВ04/04/19 от 04 апреля 2019 года в размере 1 074 277 руб. 25 коп.
Вопреки доводам апелляционной жалобы, суд первой инстанции, исследовав имеющие значение для дела обстоятельства, руководствуясь ст. ст. 8-12, 309, 310, 330, 702, 711, 720, 753 ГК РФ, полно, детально, подробно, достоверно описав представленные в материалы дела доказательства, верно оценил в порядке ст.71 АПК РФ имеющиеся в деле доказательства, правильно применив нормы материального, процессуального права сделал выводы, соответствующие обстоятельствам дела, принял по делу правомерный и обоснованный судебный акт, досконально описав необходимые обстоятельства дела, согласно которым сделал правильные выводы.
Выполненные Истцом работы, указанные в актах выполненных работ (КС-2) и справках о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), от подписания которых Ответчик уклонился, считаются принятыми в соответствии с законом и п. 4.2.2 Договоров.
В силу статьи 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.
Названное законоположение конкретизировано в пункте 4.2.2 Договора N ЛЕН24/09/18 от 24.09.2018, N ЛЕН-14/12/18 от 14.12.2018 и N ХАВ-04/04/19 от 04.04.2019, в соответствии с которым Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает переданную Подрядчиком в соответствии с п. 4.2.1 сопроводительную документацию, подписывает Акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2), Справку о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) со своей стороны и один экземпляр возвращает Подрядчику, либо в тот же срок направляет Подрядчику мотивированный отказ с указанием в нем причин, препятствующих оформлению в установленном порядке, в случае не направления в течение 15 рабочих дней, считаются принятыми.
Названная норма защищает интересы подрядчика, если заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приёмку.
От подписания Акта приемки выполненных работ (ф. КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) N 02 от 02.10.2019 года Ответчик необоснованно уклонился.
Факт получения АО "СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ" 15 ноября 2019 года Акта приемки выполненных работ (ф. КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) N 02 от 02.10.2019 года, а также Счета N 100207 и Счета-фактуры N 100213 от 02.10.2019 г. подтверждается отметкой на Сопроводительном письме от 15.11.2019.
Мотивированного отказа от их подписания Ответчик Истцу не направлял.
С учетом положений п. 4.2.2 Договора N ХАВ-04/04/19 работы, выполненные Истцом и указанные в Акте приемки выполненных работ (КС-2) и в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) N 02 от 02.10.2019 года приняты Ответчиком.
При этом, суд принял во внимание факт частичного погашения Ответчиком задолженности перед Истцом.
Ответчик не доказал оплату задолженности по Договору N ЛЕН-24/09/18 от 26 сентября 2018 года в размере 6 300 744 руб. 37 коп., задолженности по Договору N ЛЕН-14/12/18 от 14 декабря 2018 года в размере 3 033 422 руб. 26 коп., задолженности по Договору N ХАВ-04/04/19 от 04 апреля 2019 года в размере 10 718 120 руб. 13 коп..
Расчет неустойки судом первой инстанции проверен, признан правильным, обоснованным.
Доводы жалобы отклоняются судом апелляционной инстанции, как необоснованные, неподтвержденные, противоречащие материалам дела.
При таких обстоятельствах принятое по настоящему делу судебное решение является законным, обоснованным и мотивированным.
Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта в порядке ч.4 ст.270 АПК РФ, не допущено.
Понесенные истцом расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при обращении в суд с иском, правомерно взысканы с ответчика в порядке ч.1 ст.110 АПК РФ.
Расходы по оплате госпошлины за подачу апелляционной жалобы распределяются согласно ст.110 АПК РФ.
Руководствуясь ст.ст. 176, 266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Решение Арбитражного суда города Москвы от 30.07.2020 по делу N А40-69346/20 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Взыскать с АО "СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ" (ИНН: 7704101713) в доход федерального бюджета государственную пошлину по апелляционной жалобе в сумме 3000 (три тысячи) рублей.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.
Председательствующий судья: В.Я. Гончаров
Судьи: П.А. Порывкин
О.Н. Семикина
Телефон справочной службы суда - 8 (495) 987-28-00.


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка