Дата принятия: 04 февраля 2020г.
Номер документа: 08АП-15785/2019, А46-14639/2019
ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 4 февраля 2020 года Дело N А46-14639/2019
Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Веревкина А.В.,
судей Аристовой Е.В., Кливера Е.П.,
при ведении протокола судебного заседания: секретарем Миковой Н.С., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-15785/2019) общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Технострой" на решение Арбитражного суда Омской области от 15.10.2019 по делу N А46-14639/2019, по иску общества с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Русвентпром" (ОГРН 1145543016728) к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Технострой" о взыскании 625 003 руб. 60 коп.,
установил:
общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Русвентпром" обратилось в Арбитражный суд Омской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Технострой" (далее - ООО "СК "Технострой") о взыскании 384 617 руб. 60 коп. долга, 440 387 руб. 15 коп. неустойки.
Решением от 15.10.2019 Арбитражного суда Омской области по делу N А46-14639/2019 исковые требования удовлетворены частично.
Не соглашаясь с принятым решением, ООО "СК "Технострой" в апелляционной жалобе просило изменить решение суда в части взыскания неустойки в сторону ее уменьшения в соответствии со статьей 333 ГК РФ до 18 780 руб. 39 коп.
Определением апелляционного суда жалоба ответчика принята к производству и назначена к рассмотрению в судебном заседании на 04.02.2020 на 11 час. 45 мин.
Информация о рассмотрении дела в порядке, предусмотренном статьей 121 АПК РФ, размещена на сайте суда в сети Интернет.
Истец и ответчик, извещённые в порядке статьи 123 АПК РФ о времени и месте рассмотрения жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили. На основании статьи 156, части 1 статьи 266 АПК РФ судебное заседание проведено в отсутствие неявившихся участников процесса.
До начала судебного заседания от ООО "СК "Технострой" поступило письменное ходатайство об отказе от апелляционной жалобы.
В соответствии с частью 1 статьи 265 АПК РФ арбитражный суд апелляционной инстанции прекращает производство по апелляционной жалобе, если от лица, ее подавшего, после принятия апелляционной жалобы к производству арбитражного суда поступило ходатайство об отказе от апелляционной жалобы и отказ был принят арбитражным судом в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса.
Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу (часть 5 статьи 49 АПК РФ).
Апелляционный суд не усмотрел обстоятельств, препятствующих принятию отказа ответчика от жалобы, полномочия директора Некрасова В.В. на подписание ходатайства подтверждены. Апелляционный суд принимает отказ ООО "СК "Технострой" на решение суда от 15.10.2019 по делу N А46-14639/2019 и прекращает производство по жалобе.
Руководствуясь статьями 49, части 1 статьи 265, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд,
ОПРЕДЕЛИЛ:
отказ общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Технострой" от апелляционной жалобы на решение от 15.10.2019 Арбитражного суда Омской области по делу N А46-14639/2019, принять, производство по апелляционной жалобе (регистрационный номер 08АП-15785/2019) общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Технострой" прекратить.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Технострой" (ОГРН 1125543042680) из федерального бюджета 3 000 руб. государственной пошлины, уплаченной при подаче апелляционной жалобы по платежному поручению от 13.11.2019 N 758.
Определение вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Западно-Cибирского округа в течение месяца со дня изготовления определения в полном объеме.
Председательствующий
А. В. Веревкин
Судьи
Е. В. Аристова
Е. П. Кливер
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
