Определение Седьмого арбитражного апелляционного суда от 01 июня 2021 года №07АП-5121/2021, А45-35402/2020

СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 1 июня 2021 года Дело N А45-35402/2020
Судья Седьмого арбитражного апелляционного суда Сластина Е.С., рассмотрев апелляционную жалобу (N 07АП-5121/2021) жилищно-строительного кооператива "Залесский" на решение от 12.04.2021 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-35402/2020 (судья Нефедченко И.В.) по первоначальному исковому заявлению жилищно-строительного кооператива "Залесский" (630005, Новосибирская обл., город Новосибирск, улица Каменская, дом 53, офис 309, ОГРН 1105476032188, ИНН 5407454769) к акционерному обществу "Региональные электрические сети" (630102, Новосибирская обл., город Новосибирск, улица Якушева, дом 16а, ИНН 5406291470, ОГРН 1045402509437)
о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 4632944 рублей 02 копеек, суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 85538 рублей 57 копеек,
по встречному исковому заявлению акционерного общества "Региональные электрические сети" (630102, Новосибирская обл., город Новосибирск, улица Якушева, дом 16а, ИНН 5406291470, ОГРН 1045402509437) к жилищно-строительному кооперативу "Залесский" (630005, Новосибирская обл., город Новосибирск, улица Каменская, дом 53, офис 309, ОГРН 1105476032188, ИНН 5407454769),
о взыскании суммы неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению за период с 15.02.2018 по 08.05.2019 в размере 3161885 рублей 65 копеек,
УСТАНОВИЛ:
В Седьмой арбитражный апелляционный суд 25.05.2021 поступила апелляционная жалоба жилищно-строительного кооператива "Залесский" на решение от 12.04.2021 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-35402/2020.
До принятия апелляционной жалобы к производству в суд апелляционной инстанции 31.05.2021 поступило ходатайство жилищно-строительного кооператива "Залесский", подписанное представителем А.А. Куркиным, действующим на основании доверенности от 17.02.2021 года, в котором апеллянт отказывается от апелляционной жалобы на решение от 12.04.2021 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-35402/2020, просит возвратить апелляционную жалобу.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 264 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд апелляционной инстанции возвращает апелляционную жалобу, если до вынесения определения о принятии апелляционной жалобы к производству суда от лица, подавшего жалобу, поступило ходатайство о ее возвращении.
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 264 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
удовлетворить ходатайство о возвращении апелляционной жалобы жилищно-строительного кооператива "Залесский" на решение от 12.04.2021 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-35402/2020.
Апелляционную жалобу возвратить жилищно-строительному кооперативу "Залесский".
Определение может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий одного месяца со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.
Судья Е.С. Сластина


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка