Дата принятия: 23 апреля 2020г.
Номер документа: 06АП-1014/2020, А04-8942/2019
ШЕСТОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2020 года Дело N А04-8942/2019
Шестой арбитражный апелляционный суд в составе:
судьи Гричановской Е.В.,
без проведения судебного заседания, без вызова лиц, участвующих в деле,
в соответствии с частью 1 статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
рассмотрев апелляционную жалобу акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
на решение от 11.02.2020
по делу N А04-8942/2019, рассмотренному в порядке упрощенного производства
Арбитражного суда Амурской области,
по иску акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания" (ОГРН 1051401746769, ИНН 1434031363)
к акционерному обществу "Амурстрой" (ОГРН 1022800526572, ИНН 2801005205)
о взыскании 304 028,08 руб.,
УСТАНОВИЛ:
Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания" обратилось в Арбитражный суд Амурской области с иском к акционерному обществу "Амурстрой" о взыскании пени по договору на подключение объекта капитального строительства к тепловым сетям АО "ДГК" от 16.10.2018 N 381/5АГ-18 за период с 15.01.2019 по 20.09.2019 в размере 304 028,08 руб.
Настоящее дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства в соответствии с правилами, установленными главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Решением суда от 11.02.2020 в иске отказано.
В апелляционной жалобе АО "ДГК" просит отменить принятый судебный акт, иск удовлетворить, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств дела. Указывает, что пени в размере 304 028,08 руб. начислены ответчику за период с 15.01.2019 по 20.09.2019 за нарушение порядка и сроков оплаты. По мнению АО "ДГК", произведенные ответчиком платежными поручениями от 30.10.2018 N 2231, от 11.09.2019 N 1443, от 11.09.2019 N 1444, от 20.09.2019 N 1496, от 20.09.2019 N 1497 платежи не являются авансовыми, поскольку на момент их внесения АО "ДГК" заблаговременно уже были подготовлены условия подключения (10.10.2018) и осуществлена реконструкция, модернизация сетей (15.10.2018). В связи с чем, полагает ошибочным отказ в удовлетворении иска и вывод суда о том, что оплата 50% стоимости подключения в размере 2 314 552,61 руб. является авансовым платежом. Просит иск удовлетворить.
Отзыв на жалобу не представлен.
В соответствии с частью 1 статьи 227.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционные жалобы на решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются в суде апелляционной инстанции судьей единолично без вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам.
Законность и обоснованность обжалуемого решения Арбитражного суда Амурской области проверена Шестым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Как следует из материалов дела, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 N 787, АО "ДГК" (исполнитель) и АО "Амурстрой" (заявитель) заключили договор от 16.10.2018 N 381/5АГ-18 о подключении объекта капитального строительства к тепловым сетям АО "ДГК".
По условиям договора исполнителем самостоятельно или с привлечением третьих лиц выполняются действия по подготовке тепловых сетей исполнителя к подключению тепловой нагрузки объекта капитального строительства - многоквартирный дом Литер 7 (первая очередь) с общей тепловой нагрузкой 0,498 Гкал/час.
Плата за технологическое присоединение составляет 4 629 105 руб.
Пунктом 2.2.1 договора исполнитель обязан осуществить подключение объекта к сетям в срок не позднее указанного в пункте 5.2 договора при условии готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей теплоснабжения объекта и при выполнении условий подключения в части обязанностей заявителя.
В пункте 3 договора определен размер и порядок внесения заявителем платы за подключение: 15% стоимости подключения в размере 682 793 руб., в том числе НДС (18%) 104 154,87 руб. вносится в течение 15 дней с даты заключения договора о подключении; 50% стоимости подключения в размере 2 314 552,61 руб., в том числе НДС (20%) 385 758,77 руб. вносится в течение 90 дней с даты заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения; 35% стоимости подключения в размере 1 620 186,83 руб., в том числе НДС (20%) 270 031,14 руб. вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта, фиксирующего техническую готовность к подаче тепловой энергии или теплоносителя к объекту заявителя.
Разницу в плате за подключение, возникающую в связи с увеличением законодательно с 1 января 2019 года установленной ставки НДС с 18% на 20%, заявитель уплачивает исполнителю в размере 11 572,76 руб. в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о подключении.
В состав платы за подключение включены следующие расходы исполнителя: подготовка исполнителем условий для подключения; выполнение исполнителем действий по подготовке (реконструкции, модернизации) сетей от теплоисточника до точки подключения на тепловых сетях исполнителя для обеспечения подключения объекта; фактические действия по присоединению объекта к сетям в точке подключения (пункт 3.3 договора).
Разницу в плате за подключение, возникающую в связи с увеличением законодательно с 1 января 2019 года установленной ставки НДС с 18% на 20%, заявитель уплачивает исполнителю в размере 11 572,76 руб. в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о подключении.
В состав платы за подключение включены следующие расходы исполнителя: подготовка исполнителем условий для подключения; выполнение исполнителем действий по подготовке (реконструкции, модернизации) сетей от теплоисточника до точки подключения на тепловых сетях исполнителя для обеспечения подключения объекта; фактические действия по присоединению объекта к сетям в точке подключения (пункт 3.3 договора).
В соответствии с пунктом 3.6 договора исполнитель осуществляет мероприятия по подготовке тепловых сетей к подключению нагрузки заявителя от теплоисточника до точки подключения, указанной в пункте 4.2 договора.
Размер нагрузки ресурса, потребляемого объектом, который обязан обеспечить исполнитель, в точке подключения составляет 0,498 Гкал/час (пункт 4.1 договора).
Местоположение точки подключения определено сторонами в пункте 4.2 договора: от тепловых сетей микрорайона "Подсолнухи" в квартале ЗПУ-2, запитанных от павильона УТ-ЗБ т/м N 4 ТПК на ул. Промышленная. Непосредственную точку подключения согласовать с БТЭЦ.
Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 31.12.2019 (пункт 5.1 договора).
Пунктом 5.2 договора определен срок подключения по договору - 3 квартал 2019 года, но не позднее 18 месяцев с даты заключения договора.
По соглашению сторон обязательства по договору могут быть исполнены досрочно (пункт 5.4 договора).
В силу пункта 6.1 договора стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в случаях и порядке, определённых гражданским законодательством Российской Федерации.
Согласно пункту 7.2 договора осуществление подключения завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о подключении объекта к системе теплоснабжения по форме, установленной Правилами подключения к системам теплоснабжения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 N 787.
В приложении N 1 к договору сторонами согласованы условия подключения от 10.10.2018 N 02-10/2540.
18.10.2018 ответчику выставлен счет N Х05АГ000393 на оплату подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям на сумму 4 629 105,22 руб.
Оплата по договору от 16.10.2018 N 381/5АГ-18 произведена ответчиком платежными поручениями от 30.10.2018 N 2231 на сумму 682 793,02 руб., от 11.09.2019 N 1443 на сумму 500 000 руб., от 11.09.2019 N 1444 на сумму 800 000 руб., от 20.09.2019 N 1496 на сумму 1 400 000 руб., от 20.09.2019 N 1497 на сумму 1 246 312,20 руб.
31.10.2018 N 745 АО "Амурстрой" письмом заявляло о зачете в счет исполнения обязательств по договору от 16.10.2018 N 381/5АГ-18 суммы 1 134 917,17 руб., уплаченной платежным поручением от 30.10.2018 N 2232.
20.09.2019 сторонами подписан акт N Х05АГ000393 выполненных работ по договору от 16.10.2018 N 381/5АГ-18 на сумму 4 629 105,22 руб.
20.09.2019 сторонами подписан акт о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения.
Согласно подписанному сторонами акту сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2017 по 06.12.2019 по договору от 16.10.2018 N 381/5АГ-18 ответчику начислено 4 629 105,22 руб., из которых оплачено 4 629 105,22 руб., задолженность отсутствует.
АО "ДГК" утверждает, что фактически выполнило работу по договору 15.10.2018, однако ответчик до 15.01.2019 оплату не произвел.
Полагая, что ответчик нарушил порядок и сроки оплаты оказанных по договору от 16.10.2018 N 381/5АГ-18 услуг, истец начислил неустойку за период с 15.01.2019 по 20.09.2019, оплатить которую просил претензией от 29.10.2019 N 01-23/3248 в течение 10 дней с момента получения претензии.
АО "Амурстрой" письмом от 05.11.2019 сообщило истцу о надлежащем исполнении обязательств по договору от 16.10.2018 N 381/5АГ-18 в части внесения платы за подключение объекта капитального строительства к тепловым сетям АО "ДГК" и, следовательно, об отсутствии правовых оснований для начисления неустойки.
Поскольку в досудебном порядке стороны спор не урегулировали, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.
Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле доказательства, Шестой арбитражный апелляционный суд пришел к следующим выводам.
В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.
Из пункта 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
В статье 781 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.
В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Закон о теплоснабжении) подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Согласно части 1 статьи 13 Закона о теплоснабжении потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в порядке, установленном статьей 14 названного Федерального закона.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 N 787 утверждены Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения (далее - Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения).
Арбитражным судом первой инстанции установлено, что на основании заключенного между сторонами договора от 16.10.2018 N 381/5АГ-18 АО "ДГК" обязалось выполнить самостоятельно или с привлечением третьих лиц действия по подготовке тепловых сетей АО "ДГК" (развитию существующих источников тепловой энергии, развитию тепловых сетей, реконструкции системы теплоснабжения и т.д.) к подключению тепловой нагрузки объекта капитального строительства: многоквартирный жилой дом Литер 7 (первая очередь) в квартале ЗПУ-2 г. Благовещенска с общей тепловой нагрузкой 0,498 Гкал/час, в соответствии с условиями подключения от 10.10.2018 N 02-10/2540, в срок не позднее 18 месяцев с даты заключения договора, а АО "Амурстрой" обязалось произвести оплату в порядке, предусмотренном разделом 3 договора.
Размер платы за подключение определен сторонами в сумме 4 629 105,22 руб., в том числе НДС 771 517,54 руб.
Исходя из положений статей 1, 421 и 422 ГК РФ авансирование заказчиком услуг исполнителя может устанавливаться законодательством или соглашением сторон.
Пунктом 39 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения предусмотрено, что внесение заявителем платы за подключение осуществляется в следующем порядке: 15 % платы за подключение вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении; 50 % платы за подключение вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения; оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о подключении.
Аналогичный порядок расчетов по договору предусмотрен пунктом 3.2 договора: платежи за подключение владелец объекта вносит на расчётный счёт исполнителя в соответствии с пунктом 39 Правил подключения к системам теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 N 787, а именно: 15 % стоимости подключения в размере 682 793,02 руб., в том числе НДС (18 %) 104 154,87 руб. вносится в течение 15 дней с даты заключения договора о подключении; 50 % стоимости подключения в размере 2 314 552,61 руб., в том числе НДС (20 %) 385 758,77 руб. вносится в течение 90 дней с даты заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения; 35 % стоимости подключения в размере 1 620 186,83 руб., в том числе НДС (20 %) 270 031,14 руб. вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта, фиксирующего техническую готовность к подаче тепловой энергии или теплоносителя к объекту заявителя. Разницу в плате за подключение, возникающую в связи с увеличением законодательно с 1 января 2019 года установленной ставки НДС с 18% на 20%, заявитель уплачивает исполнителю в размере 11 572,76 руб. в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о подключении.
В данном случае пунктом 39 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения и пунктом 3.2 договора от 16.10.2018 N 381/5АГ-18 помимо платежей после фактического присоединения и составления соответствующих документов предусмотрены промежуточные (авансовые) платежи заявителя.
В соответствии со статьей 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.
Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в частности в случае просрочки исполнения (пункту 1 статьи 330 ГК РФ).
Неустойка, выполняя обеспечительную функцию, вместе с тем является мерой ответственности и направлена на компенсацию возможных потерь кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением другой стороной своего обязательства.
Уплата сумм авансовых платежей при отсутствии встречного предоставления по сути является кредитованием исполнителя; начисление неустойки в подобных случаях просрочки внесения авансового платежа допускается, если это установлено законом или явно выражено в соглашении сторон.
Согласно пункту 41 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заявителем обязательств по оплате теплоснабжающая или теплосетевая организация вправе потребовать от заявителя уплаты пени в размере одной сто тридцатой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.
Положения пункта 41 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения прямого указания на начисление неустойки за нарушение срока внесения авансового платежа не содержат.
Условия договора от 16.10.2018 N 381/5АГ-18 также не предусматривают ответственность заявителя за нарушение сроков уплаты промежуточных платежей.
Следовательно, АО "Амурстрой" не может нести ответственность за допущенную просрочку в оплате авансовых платежей.
По мнению АО "ДГК", произведенные ответчиком платежными поручениями от 30.10.2018 N 2231, от 11.09.2019 N 1443, от 11.09.2019 N 1444, от 20.09.2019 N 1496, от 20.09.2019 N 1497 платежи не являются авансовыми, поскольку на момент их внесения АО "ДГК" уже были подготовлены условия подключения (10.10.2018) и осуществлена реконструкция, модернизация сетей (15.10.2018).
В подтверждение приведенного довода истцом в материалы дела представлен договор подряда от 19.06.2018 N 240/1 АГ-18, заключенный между АО "ДГК" (заказчик) и ООО "Финансово-строительная компания "Энергосоюз" (подрядчик) на выполнение в срок до 31.08.2018 работ по реконструкции ТМ N 4 ТПК г. Благовещенска с применением инновационной технологии ППУ и ОДК СП БТЭЦ, соответствующие ему локально-сметный расчет, акты о приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета, счета-фактуры, платежные поручения.
Оценивая приведенный истцом довод, суд первой инстанции правомерно исходил из следующего.
Предметом заключенного между АО "ДГК" и АО "Амурстрой" договора от 16.10.2018 N 381/5АГ-18 является выполнение исполнителем самостоятельно или с привлечением третьих лиц действий по подготовке тепловых сетей (развитию существующих источников тепловой энергии, развитию тепловых сетей, реконструкции системы теплоснабжения и т.д.) исполнителя к подключению тепловой нагрузки объекта капитального строительства: многоквартирный жилой дом Литер 7 (первая очередь) в квартале ЗПУ-2 г. Благовещенска с общей тепловой нагрузкой 0,498 Гкал/час (пункт 1.2 договора).
Приложением N 1 к договору от 16.10.2018 N 381/5АГ-18 подтверждается, что 10.10.2018 АО "ДГК" подготовлены условия подключения N 02-10/2540В объекта ответчика к сетям теплоснабжения.
Локально-сметным расчетом, актами о приемке выполненных работ по форме КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счетами, счетами-фактурами, платежными поручения к договору подряда от 19.06.2018 N 240/1 АГ-18 подтверждается выполнение ООО "Финансово-строительная компания "Энергосоюз" по заказу АО "ДГК" работ по реконструкции ТМ N 4 ТПК г. Благовещенска с применением инновационной технологии ППУ и ОДК СП БТЭЦ и их оплаты АО "ДГК".
Вместе с тем, в состав платы услуг, предусмотренных договором от 16.10.2018 N 381/5АГ-18, помимо подготовки исполнителем условий для подключения и выполнения исполнителем действий по подготовке (реконструкции, модернизации) сетей от теплоисточника до точки подключения на тепловых сетях исполнителя для обеспечения подключения объекта, включены следующие расходы исполнителя: фактические действия по присоединению объекта к сетям в точке подключения (пункт 3.3 договора).
Исчисление срока внесения авансового платежа в сумме 2 314 552,61 руб. (50 % стоимости подключения) также связано с датой фактического подключения - в течение 90 дней с даты заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения.
В силу пункта 15 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения подключение к системам теплоснабжения осуществляется в следующем порядке: а) направление исполнителю заявки о подключении к системе теплоснабжения; б) заключение договора о подключении; в) выполнение мероприятий по подключению, предусмотренных условиями подключения и договором о подключении; г) составление акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя; д) составление акта о подключении.
Согласно пункту 50 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения осуществление подключения завершается составлением и подписанием обеими сторонами подтверждающего выполнение сторонами обязательств по договору о подключении и содержащего информацию о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей и разграничении эксплуатационной ответственности сторон акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения по форме согласно приложению N 2.
Обязательность составления акта о подключении предусмотрена и пунктом 7.2 договора, согласно которому осуществление подключения завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о подключении объекта к системе теплоснабжения.
Следовательно, осуществление подключения завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о подключении.
Доказательством подключения объекта заявителя к системам теплоснабжения и, следовательно, доказательством полного исполнения АО "ДГК" обязательств по договору от 16.10.2018 N 381/5АГ-18, является подписанный сторонами акт о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения, который подписан сторонами без возражений и замечаний 20.09.2019 на сумму 4 629 105,22 руб.
В акте о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения от 20.09.2019 отражено, что исполнитель выполнил мероприятия по подключению, предусмотренные договором о подключении (технологическом подключении) к системе теплоснабжения объекта капитального строительства заявителя: "Многоквартирный жилой дом Литер 7 (первая очередь) в квартале ЗПУ-2 г. Благовещенска"; подключение (технологическое присоединение) объекта заявителя выполнено в полном объёме и удовлетворяет требованиям действующих строительных норм и правил, в соответствии с условиями подключения (пункт 1 акта).
Акт N Х05АГ000393 выполненных работ по договору от 16.10.2018 N 381/5АГ-18, в котором отражено, что работы на сумму 4 629 105,22 руб. выполнены полностью и в срок, также подписан сторонами 20.09.2019.
Таким образом, весь объем услуг, указанный в пункте 3.3 договора, по состоянию на 15.10.2018 не был выполнен АО "ДГК", подключение (технологическое присоединение) объекта осуществлено 20.09.2019.
Оплата по договору от 16.10.2018 N 381/5АГ-18 произведена ответчиком в полном объеме, с соблюдением сроков, установленных пунктом 39 Правил N 787, пунктом 3.2 договора, а именно: авансовый платеж в сумме 682 793,02 руб. (15% стоимости подключения) внесен 30.10.2018 - в течение 15 дней с даты заключения договора о подключении (16.10.2018), что подтверждается платежным поручением от 30.10.2018 N 2231; авансовый платеж в сумме 2 314 552,61 руб. (50 % стоимости подключения) внесен 11.09.2019 и 20.09.2019 - в течение 90 дней с даты заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения (20.09.2019), оплата оставшейся стоимости подключения в размере 1 620 186,83 руб. (35 % стоимости подключения) внесена 20.09.2019 - в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта, фиксирующего техническую готовность к подаче тепловой энергии или теплоносителя к объекту заявителя (20.09.2019), что подтверждается платежными поручениями от 11.09.2019 N 1443 на сумму 500 000 руб., от 11.09.2019 N 1444 на сумму 800 000 руб., от 20.09.2019 N 1496 на сумму 1 400 000 руб.; от 20.09.2019 N 1497 на сумму 1 246 312,20 руб.
В соответствии с пунктом 2 акта о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения от 20.09.2019 оплата по договору технологического присоединения объекта от 16.10.2018 N 381/5АГ-18 произведена полностью с подписанием акта N Х05АГ000393 от 20.09.2019.
Согласно подписанному сторонами акту сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2017 по 06.12.2019 задолженность по оплате по договору от 16.10.2018 N 381/5АГ18 отсутствует.
При таких обстоятельствах правовые основания для начисления неустойки за нарушение сроков внесения авансовых платежей по договору от 16.10.2018 N 381/5АГ-18 у АО "ДГК" отсутствовали.
Довод истца о том, что срок фактического подключения объекта зависел от АО "Амурстрой", которое не направляло в адрес АО "ДГК" предусмотренные пунктами 2.2.2, 2.4.6 договора заявки на подключение, был рассмотрен судом и отклонен.
Срок подключения по договору от 16.10.2018 N 381/5АГ-18 согласован сторонами в пункте 5.2 договора - третий квартал 2019 года, но не позднее 18 месяцев с даты заключения договора.
Фактическое подключение объекта к системе теплоснабжения осуществлено в установленные договором сроки - 20.09.2019, акт о подключении (технологическом присоединении) от 20.09.2019 подписан сторонами, что свидетельствует о согласованности их действий.
При этом в пункте 3 акта о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения стороны указали, что заявитель выполнил мероприятия, предусмотренные договором и условиями подключения N 02-10/2450 от 10.10.2018 (технические условия N 02-10/908 от 27.04.2017), что свидетельствует о выполнении АО "Амурстрой", в том числе, требований пунктов 2.2.2, 2.4.6 договора.
Доказательства, бесспорно свидетельствующие об осведомленности ответчика о готовности истца к подключению объекта к системе теплоснабжения ранее установленного договором срока, в материалы дела не представлены.
Заблаговременное выполнение истцом взятых на себя обязательств по договору с АО "Амурстрой" и расчет за выполненные работы с привлеченным им лицом, не свидетельствуют о наличии в действиях ответчика злоупотребления правом, на что ссылается в апелляционной жалобе АО "ДГК", и не является основанием для привлечения АО "Амурстрой" к ответственности.
Решение арбитражного суда первой инстанции законно и обоснованно, принято при полном, объективном, всестороннем исследовании доказательств, представленных в дело, которым дана надлежащая правовая оценка, нормы материального права применены правильно.
Ссылка истца в апелляционной жалобе на судебную практику по другим делам подлежит отклонению, поскольку судебные акты приняты по иным фактическим обстоятельствам.
На основании изложенного суд апелляционной инстанции не усматривает правовых оснований для отмены или изменения обжалованного судебного акта, в том числе ввиду отсутствия нарушений норм процессуального права, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и являющихся безусловными основаниями для отмены решения арбитражного суда первой инстанции.
Согласно статьям 110 и 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы в виде уплаты государственной пошлины относятся на заявителя жалобы.
Руководствуясь статьями 258, 268-271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Решение Арбитражного суда Амурской области от 11.02.2020 по делу N А04-8942/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев со дня его принятия, через арбитражный суд первой инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Судья
Е.В. Гричановская
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
