Определение Пятого арбитражного апелляционного суда от 05 августа 2021 года №05АП-4151/2021, А51-3164/2020

ПЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 5 августа 2021 года Дело N А51-3164/2020
Пятый арбитражный апелляционный суд в составе судьи М.Н. Гарбуза,
ознакомившись с ходатайством общества с ограниченной ответственностью "Строительно-техническая диагностическая компания" о проведении работ на объектах экспертизы, осмотре объектов и предоставлении доступа к технической документации,
по апелляционным жалобам акционерного общества "Корпорация развития Дальнего Востока", общества с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая компания "Модерн инжиниринг системс",
апелляционные производства NN 05АП-1027/2021, 05АП-1177/2021
на определение от 01.02.2021
судьи Д.В. Борисова
по делу N А51-3164/2020 Арбитражного суда Приморского края
по заявлению акционерного общества "Корпорация развития Дальнего Востока" (ИНН 7723356562, ОГРН 1057723007407) о включении в реестр требований кредиторов требования в общей сумме 622 718 276, 06 руб.
по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Техноторг"
(ИНН 2536287422 ОГРН 1152536008734) о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Производственно-Коммерческая Компания "Модерн Инжиниринг Системс",
УСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью "Импэкс Электро" (далее - ООО "Импэкс Электро", заявитель по делу, кредитор) 27.02.2020 обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая компания "Модерн инжиниринг системс" (далее - ООО "ПКК "Модерн инжиниринг системс", должник) несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Приморского края от 03.03.2020 заявление ООО "Импэкс Электро" оставлено без движения до 16.03.2020.
Общество с ограниченной ответственностью "Техноторг" (далее - ООО "Техноторг", кредитор) 11.03.2020 обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании ООО "ПКК "Модерн инжиниринг системс" несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 16.03.2020 заявление ООО "Техноторг" принято к производству как заявление о вступление в дело о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с пунктом 8 статьи 42 Федерального закона от 22.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве).
Определением суда от 19.03.2020 заявление ООО "Импэкс Электро" о признании должника несостоятельным (банкротом) возвращено.
Общество с ограниченной ответственностью "Металл-Инвест" (далее - ООО "Металл-Инвест", кредитор) 30.03.2020 обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании ООО "ПКК "Модерн инжиниринг системс" несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 31.03.2020 заявление ООО "Металл-Инвест" принято к производству как заявление о вступление в дело о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с пунктом 8 статьи 42 Закона о банкротстве.
ООО "Импэкс Электро" 08.04.2020 обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании должника несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 15.04.2020 заявление ООО "Импэкс Электро" принято к производству как заявление о вступление в дело о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с пунктом 8 статьи 42 Закона о банкротстве.
Публичное акционерное общество "Дальневосточный Банк" (далее - ПАО "Дальневосточный Банк", банк) 24.04.2020 обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании ООО "ПКК "Модерн инжиниринг системс" несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 29.04.2020 заявление банка принято к производству как заявление о вступление в дело о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с пунктом 8 статьи 42 Закона о банкротстве.
Определением суда от 20.05.2020 (резолютивная часть определения оглашена 19.05.2020) заявление ООО "Техноторг" признано обоснованным, в отношении ООО "ПКК "Модерн инжиниринг системс" введена процедура наблюдение сроком на четыре месяца, временным управляющим должником утвержден Бабенко Виталий Павлович (далее - Бабенко В.П.). Соответствующие сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" N 100 (6821) от 06.06.2020.
Акционерное общество "Корпорация развития Дальнего Востока" (далее - кредитор, АО "Корпорация развития Дальнего Востока") 29.06.2020 обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника требований в общем размере 622 718 276 рублей 06 копеек.
Определением суда от 02.07.2020 заявление кредитора принято к производству, назначено судебное заседание.
Определением суда от 01.02.2021 признаны обоснованными требования АО "Корпорация развития Дальнего Востока" в размере 69 362 423 рублей 70 копеек, в том числе 39 362 423 рубля 70 копеек основной долг и 30 000 000 рублей неустойки в третью очередь реестра требований кредиторов должника ООО "Производственно-Коммерческая Компания "Модерн Инжиниринг системс", задолженность по неустойке в размере 30 000 000 рублей учтена в третьей очереди требований кредиторов после удовлетворения требований кредиторов по основному долгу, в удовлетворении заявления в остальной части требований отказано.
Не согласившись с определением суда от 01.02.2021, считая его незаконным и необоснованным, вынесенным с нарушением норм материального и процессуального права, при несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам дела, АО "Корпорация развития Дальнего Востока" обратилось с апелляционной жалобой об его отмене, просило отменить обжалуемый судебный акт и удовлетворить заявленные требования в полном объеме. Апеллянт указал на отсутствие оснований, позволяющих снизить размер заявленной неустойки.
Одновременно с апелляционной жалобой на определение суда от 01.02.2021 обратилось ООО "ПКК "Модерн инжиниринг системс", просило обжалуемый судебный акт отменить, отказав в удовлетворении требований кредитора. Должник мотивировал жалобу необоснованностью требования о взыскании неотработанного аванса в размере 34 580 065 рублей 25 копеек по договору N 000000003501700500027375/17/С, поскольку срок действия спорного договора был продлен. Выразил несогласие с предъявлением требования о взыскании неотработанного аванса в размере 4 782 358 рублей 45 копеек по соглашению N 192/18/С о передаче прав и обязанностей по договору от 25.05.2017 N 00000000350020Р04002/143/17/С, поскольку должник направил в адрес кредитора КС-2 и КС-3 по выполненным работам. Выразил несогласие с размером взысканной неустойки ввиду отсутствия согласованного сторонами срока работ по договору подряда с учетом перехода прав и обязанностей по нему.
Определениями Пятого арбитражного апелляционного суда от 17.02.2021 и от 25.02.2021 апелляционные жалобы АО "Корпорация развития Дальнего Востока" и ООО "ПКК "Модерн инжиниринг системс" приняты к производству, их рассмотрение назначено в судебное разбирательство на 16.03.2021.
Определениями Пятого арбитражного апелляционного суда от 16.03.2021, от 06.04.2021, 28.04.2021 рассмотрение апелляционных жалоб АО "Корпорация развития Дальнего Востока" и ООО "ПКК "Модерн инжиниринг системс" отложено на 06.04.2021, на 28.04.2021, на 26.05.2021.
В канцелярию суда от ООО "ПКК "Модерн Инжиниринг системс" поступило ходатайство о назначении экспертизы, а также дополнения к ходатайству о назначении экспертизы.
Определением Пятого арбитражного апелляционного суда от 07.06.2021 ходатайство общества с ограниченной ответственностью "Производственно-Коммерческая Компания "Модерн Инжиниринг Системс" о назначении судебной экспертизы удовлетворено, назначена судебная строительно-техническая экспертиза по определению стоимости объема выполненных и не принятых работ по договорам подряда.
30.07.2021 от общества с ограниченной ответственностью "Строительно-техническая диагностическая компания" поступило ходатайство о проведении работ на объектах экспертизы, осмотре объектов и предоставлении доступа к технической документации по делу N А51-3164/2020 Арбитражного суда Камчатского края.
Учитывая вышеизложенное, руководствуясь статьями 159, 184, 185, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Назначить судебное заседание для рассмотрения ходатайства общества с ограниченной ответственностью "Строительно-техническая диагностическая компания" в судебном заседании арбитражного суда апелляционной инстанции на 31.08.2021 в 10 часов 10 минут в помещении суда по адресу: г.Владивосток, ул. Светланская, д.115. Зал N 204.
Обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-техническая диагностическая компания" обеспечить явку эксперта в судебное заседание для дачи пояснений по заявленному ходатайству.
АО "Корпорация развития Дальнего Востока" и ООО "ПКК "Модерн инжиниринг системс" представить письменные пояснения по заявленному ходатайству.
Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о времени и месте рассмотрения дела, участники процесса могут получить на официальном сайте Пятого арбитражного апелляционного суда http://5aas.arbitr.ru/ в разделе "Картотека дел", на сервисе федеральных арбитражных судов http://kad.arbitr.ru/ и на информационном стенде Пятого арбитражного апелляционного суда.
Судья
М.Н. Гарбуз


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка