Дата принятия: 10 марта 2020г.
Номер документа: 05АП-178/2020, А51-29491/2017
ПЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 10 марта 2020 года Дело N А51-29491/2017
Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего К.П. Засорина,
судей А.В. Ветошкевич, А.В. Пятковой,
при ведении протокола секретарем судебного заседания М.О. Меркуловой,
рассматривает в открытом судебном заседании в помещении суда апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Каньон",
апелляционное производство N 05АП-178/2020
на определение от 23.12.2019
по делу N А51-29491/2017 Арбитражного суда Приморского края
по заявлению Литош Виталия Сергеевича о включении требования о передаче жилого помещения в реестр кредиторов должника,
в рамках дела по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление Дальнего Востока" (ИНН 2540213494, ОГРН 2252540005804)
о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Каньон" (ИНН 2543011760, ОГРН 1122543012965),
извещенные надлежащим образом о месте и времени судебного заседания лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились. В соответствии со статьей 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании в качестве слушателя в качестве слушателя от Литоша В.С. присутствовал Беспалов А.В.,
УСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление Дальнего Востока" 11.12.2017 обратилось в Арбитражный суд Приморского края с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Каньон".
Определением Арбитражный суд Приморского края от 30.08.2018 требования кредитора признаны обоснованными, в отношении общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Каньон" введена процедура наблюдения с применением параграфа 7 главы IX Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" "Банкротство застройщиков" сроком на шесть месяцев, временным управляющим должника утверждена Волошина Галина Александровна. Сведения о введении в отношении должника наблюдения опубликованы на сайте "Коммерсант.ru" 08.09.2018 N 77032737082.
Литош Виталий Сергеевич 26.09.2018 обратился в Арбитражный суд Приморского края с заявлением о включении требования о передаче жилого помещения - квартиры, типа 2Б (в осях К-Е 2-5), общей проектной площадью 75,5 кв.м., N 55 находящейся на 7 этаже в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Поселковая, 3в (строительный) стоимостью 5250000 руб., в реестр требований о передаче жилых помещений должника; а также в реестр требований кредиторов неустойку в размере 1 423 800 руб. Определением Арбитражного суда Приморского края от 01.10.2018 заявление кредитора принято к производству.
Определением Арбитражного суда Приморского края от 23.12.2019 требования Литош Виталия Сергеевича о передаче жилого помещения - 2-х комнатной квартиры, типа 2Б (в осях К-Е 2-5), общей проектной площадью 75,5 кв.м. (строительный номер) N 55, находящейся на 7 этаже в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Поселковая, 3в (строительный адрес), оплаченной в полном размере 5 250 000 руб., признаны обоснованными и включены в реестр требований о передаче жилых помещений общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Каньон". Также, в реестр требований кредиторов должника - общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Каньон"", включены требования Литош Виталия Сергеевича в размере 1 338 750 руб. неустойки, с отнесением в четвертую очередь удовлетворения. В удовлетворении требований в остальной части отказано.
Не согласившись с вынесенным судебным актом, общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Каньон" обратилось в суд апелляционной инстанции с жалобой.
Определением Пятого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2020 апелляционная жалоба принята к производству, дело назначено к судебному разбирательству на 10.03.2020.
В заседание арбитражного суда апелляционной инстанции представители сторон не явились, в связи с чем с учетом их надлежащего извещения о времени и месте судебного разбирательства, в том числе с учетом публикации необходимой информации на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, судебное заседание проведено в их отсутствие, по правилам статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).
В канцелярию суда от Литоша В.С. поступил письменные возражения на апелляционную жалобу, которые в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приобщены к материалам дела.
Иных заявлений, ходатайств до начала рассмотрения апелляционной жалобы по существу нет.
Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о том, что рассмотрение апелляционной жалобы по существу в данном судебном заседании невозможно, ввиду необходимости установления дополнительных обстоятельств дела.
Часть 5 статьи 158 АПК РФ позволяет арбитражному суду отложить судебное разбирательство, если будет признано, что дело не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.
Руководствуясь статьями 158, 184, 185, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Судебное разбирательство по апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Каньон" отложить на 07.04.2020 в 10 часов 40 минут в помещении Пятого арбитражного апелляционного суда по адресу: ул. Светланская, д. 115, г. Владивосток, зал N 204.
Литошу Виталию Сергеевичу заблаговременно представить суду и лицам, участвующим в обособленном споре, выписку из Банка ВТБ (ПАО) по счету N 40817810414544000237 за период с 01.12.2016 по 30.06.2017, а так же надлежаще оформленные сведения о доходах за 2013-2016 года. В случае неисполнения определения суда, апелляционная жалоба будет рассмотрена по имеющемся в материалах дела доказательствам.
В соответствии с частью 1 статьи 122, частью 1 статьи 177, частью 1 статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае наличия у суда доказательств получения лицами, участвующими в деле, и иными участниками арбитражного процесса определения о принятии заявления к производству и возбуждении производства по делу, информации о времени и месте первого судебного заседания, судебные акты, которыми назначаются время и место последующих судебных заседаний или совершения отдельных процессуальных действий, а также финальные судебные акты направляются лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса посредством размещения этих судебных актов в информационной системе "Картотека арбитражных дел" по адресу: http://kad.arbitr.ru.
Копии судебных актов на бумажном носителе могут быть направлены по ходатайству лиц, участвующих в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены под расписку в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд.
Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о времени и месте рассмотрения дела, участники процесса могут получить на официальном сайте Пятого арбитражного апелляционного суда http://5aas.arbitr.ru/ в разделе "Картотека дел", на сервисе федеральных арбитражных судов http://kad.arbitr.ru/ и на информационном стенде Пятого арбитражного апелляционного суда.
Председательствующий
К.П. Засорин
Судьи
А.В. Ветошкевич
А.В. Пяткова
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
