Дата принятия: 23 апреля 2021г.
Номер документа: 04АП-2744/2019, А19-525/2019
ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 23 апреля 2021 года Дело N А19-525/2019
Резолютивная часть определения объявлена 22 апреля 2021 года
Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Антоновой О.П.,
судей: Корзовой Н.А., Монаковой О.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Горлачевой И.Г.
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы конкурсного управляющего закрытого акционерного общества "Иркутсклесстрой" Шерстянникова Александра Геннадьевича и общества с ограниченной ответственностью "Иркутстрой" на определение Арбитражного суда Иркутской области от 17 ноября 2020 года по делу N А19-525/2019 по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Иркутстрой" о включении в реестр требований кредиторов, по делу по заявлению Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации о признании закрытого акционерного общества "Иркутсклесстрой" (ИНН 3811017850, ОГРН 1023801541477, адрес: 664031, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Донская, д. 24/2) несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании:
лица, участвующие в деле, не явились, извещены
установил:
решением Арбитражного суда Иркутской области от 03.09.2019 закрытое акционерное общество "Иркутсклесстрой" (ЗАО "Иркутсклесстрой", должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, с применением правил, предусмотренных параграфом 7 Главы IX Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ от 26.10.2002, конкурсным управляющим утвержден арбитражный управляющий Шерстянников Александр Геннадьевич.
Общество с ограниченной ответственностью "Иркутстрой" ( ООО "Иркутстрой", заявитель) 03.12.2019 обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с требованием о включении в реестр требований кредиторов ЗАО "Иркутсклесстрой" в общем размере 3 877 193 руб. 22 коп., в том числе:
1 159 691 рубль 35 копеек - договорная неустойка (пени), предусмотренная условиями п. 14.1. Договора генерального подряда N б/н от 23.06.2016 г.;
1 030 537 рублей 77 копеек - убытки в виде упущенной выгоды от реализации Объектов долевого строительства, подлежавших передаче Застройщиком - Должником -ЗАО "ИРКУТСКЛЕССТРОЙ" Подрядчику - Конкурсному кредитору - ООО "ИРКУТСТРОЙ", в качестве оплаты по Договору генерального подряда N б/н от 23.06.2016 г.;
403 000 рублей 00 копеек - убытки в виде реального ущерба - расходы по Охране объекта: Жилой дом по ул. Донская б/с N 6, принадлежащего Застройщику - Должнику -ЗАО "ИРКУТСКЛЕССТРОЙ", в период с 01.10.2017 г. по 17.01.2019 г.;
198 000 рублей 00 копеек - убытки в виде реального ущерба - расходы по оплате услуг подъёмника (вместо башенного крана) ООО "КРАН-СЕРВИС";
59 000 рублей 00 копеек - убытки в виде реального ущерба - расходы по оплате услуг аренды мачтового крана ООО "ВЫСОТА";
630 000 рублей 00 копеек - убытки в виде реального ущерба - расходы по оплате услуг аренды панелевоза у Крупицкого Дмитрия Михайловича;
396 964 рубля 10 копеек - убытки в виде реального ущерба - расходы по выплате заработной платы машиниста башенного крана Елизова Сергея Петровича.
Определением Арбитражного суда Иркутской области от 17 ноября 2020 года требование заявителя признано обоснованным частично и включено в размере 1 153 603 руб. 23 коп. - неустойка в четвертую очередь реестра требований кредиторов ЗАО "Иркутсклесстрой". В удовлетворении остальной части требования отказано.
Конкурсный управляющий ЗАО "Иркутсклесстрой" и ООО "Иркутстрой", не согласившись с определением суда от 17.11.2020, обратились с апелляционными жалобами.
Лица, участвующие в обособленном споре, явку представителей в заседание суда не обеспечили, уведомлены в установленном порядке.
Определением суда от 25.03.2021 судебное заседание по апелляционным жалобам было отложено, конкурсному управляющему ООО "Иркутстрой" Костину М.М. предложено выразить позицию по апелляционной жалобе.
В соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд откладывает судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании.
В связи с неисполнением конкурсным управляющим ООО "Иркутстрой" Костиным М.М. определения суда от 25.03.2021, суд приходит к выводу о необходимости отложения судебного заседания и повторно предлагает конкурному управляющему ООО "Иркутстрой" выразить позицию по апелляционной жалобе.
Руководствуясь ст. ст. 158, 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
определил:
рассмотрение апелляционных жалоб конкурсного управляющего закрытого акционерного общества "Иркутсклесстрой" Шерстянникова Александра Геннадьевича и общества с ограниченной ответственностью "Иркутстрой" на определение Арбитражного суда Иркутской области от 17 ноября 2020 года по делу N А19-525/2019 отложить до 11 часов 30 минут 10 июня 2021 года в помещении суда по адресу: г. Чита, ул. Ленина 100, зал 12, телефон: (3022) 35-73-13.
Конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью "Иркутстрой" Костину М.М. повторно предложить исполнить определение суда от 25.03.2021.
Все пояснения, возражения, доказательства направлять суду заблаговременно с доказательствами направления или вручения в адрес лиц, участвующих в деле.
Председательствующий О.П. Антонова
Судьи Н.А. Корзова
О.В. Монакова
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
