Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 27 июля 2020 года №03АП-2333/2020, А33-68/2020

ТРЕТИЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(резолютивная часть)

от 27 июля 2020 года Дело N А33-68/2020
Судья Третьего арбитражного апелляционного суда Бутина И.Н.,
при ведении протокола судебного заседания Тоцким В.А.,
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "СибТрансСтрой"
на решение Арбитражного суда Красноярского края
от "16" апреля 2020 года по делу N А33-68/2020, рассмотренному в порядке упрощенного производства.
Руководствуясь статьями 49, 139 - 141, 150, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Красноярского края от "16" апреля 2020 года по делу N А33-68/2020 отменить.
Утвердить мировое соглашение, заключенное между акционерным обществом "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" и обществом с ограниченной ответственностью "СибТрансСтрой", на следующих условиях:
"1. В рамках дела N А33-68/2020 АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" были заявлены требования к ООО "СибТрансСтрой", возникшие в связи с нарушением ООО "СибТрансСтрой" промежуточных сроков выполнения работ по договору подряда от 09.01.2018 N 3175717/2049Д, заключенному между АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" в качестве заказчика и ООО "СибТрансСтрой" в качестве подрядчика.
2. ООО "СибТрансСтрой" признает наличие и размер неустойки, возникшей в связи с нарушением ООО "СибТрансСтрой" сроков выполнения следующих этапов работ по договору подряда:
N
Наименование этапа работ
Стоимость этапа работ
Сроки выполнения этапа работ
Период просрочки
Сумма неустойки
1
Этап 11 Подготовительные работы
876 006, 11 руб.
с 01.03.2019 по 31.03.2019
с 01.04.2019 по 05.09.2019
138 408, 97 руб.
Итого сумма неустойки
138 408, 97 руб.
3. Настоящее мировое соглашение заключается сторонами на основании статей 139, 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в целях урегулирования спора, возникшего в связи с нарушением ООО "СибТрансСтрой" сроков выполнения этапов работ по договору подряда, указанных в пункте 2 настоящего мирового соглашения.
4. Стороны пришли к соглашению о следующем порядке исполнения ООО "СибТрансСтрой" своих обязательств по выполнению работ в рамках договора подряда:
4.1 ООО "СибТрансСтрой" обязуется завершить подрядные работы в рамках договора подряда на следующих условиях:
N
Наименование работ
Сроки выполнения работ
1
Завершить строительство объекта "Автомобильная дорога "т.п. к дороге на куст N 4-куст N 20" в соответствии с условиями договора подряда от 09.01.2018 N 3175717/2049Д
31.07.2020
4.2. Не позднее 31.07.2020 ООО "СибТрансСтрой" обязуется предоставить АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" полный комплект надлежаще оформленной исполнительной и первичной учетной документации, подписанной и заверенной уполномоченным представителем ООО "СибТрансСтрой", а также уведомление о завершении строительно-монтажных работ.
4.3. По условиям мирового соглашения ООО "СибТрансСтрой" обязано обеспечить отсутствие просрочки выполнения работ продолжительностью более 5 календарных дней относительно сроков, установленных пунктом 4.1 мирового соглашения.
4.4. Положения договора подряда в части не урегулированной пунктами 4.1 - 4.2 мирового соглашения (в том числе положения о порядке производства, приемки и оплаты работ) продолжают действовать.
5. Стороны пришли к соглашению о следующем порядке исполнения мирового соглашения:
5.1. При условии исполнения ООО "СибТрансСтрой" всех обязательств, предусмотренных пунктами 4.1 - 4.2 мирового соглашения АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" отказывается от исковых требований к ООО "СибТрансСтрой" о взыскании начисленной АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" и признанной ООО "СибТрансСтрой" неустойки согласно пункту 2 мирового соглашения и не вправе обращаться в арбитражный суд с ходатайством о получении исполнительного листа о взыскании указанной неустойки.
5.2. В случае нарушения ООО "СибТрансСтрой" любого из обязательств, указанных в пунктах 4.1 - 4.3 мирового соглашения, а также в случае если в период с даты утверждения судом мирового соглашения до 30.09.2020 (включительно) произойдет реорганизация ООО "СибТрансСтрой", которая, по мнению АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания", влияет на способность ООО "СибТрансСтрой" надлежащим образом выполнять свои обязательства по мировому соглашению, или введение судом в отношении ООО "СибТрансСтрой" любой процедуры банкротства, АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" вправе в соответствии со статьей 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обратиться в Арбитражный суд Красноярского края с ходатайством о получении исполнительного листа о взыскании суммы начисленной АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" и признанной ООО "СибТрансСтрой" неустойки согласно пункту 2 настоящего мирового соглашения.
6. Стороны пришли к соглашению о том, что расходы на уплату государственной пошлины по настоящему делу распределяются следующим образом:
6.1. 50% уплаченной АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" государственной пошлины, что составляет 2576 рублей, относятся на ООО "СибТрансСтрой", которые он возмещает АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" в течение 10 рабочих дней с момента утверждения судом мирового соглашения.
6.2. Иные судебные расходы, расходы по оплате услуг представителей и любые другие расходы сторон, прямо и/или косвенно связанные с настоящим делом, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла".
Производство по делу N А33-68/2020 прекратить.
Возвратить акционерному обществу "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" (ИНН 7710007910, ОГРН 1028800000855) из федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение иска в размере 2576 рублей, уплаченную по платежному поручению от 26.12.2019 N 623.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "СибТрансСтрой" (ИНН 3812043780, ОГРН 1033801751785) из федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение апелляционной жалобы в размере 1500 рублей, уплаченную по платежному поручению от 11.03.2020 N 606.
Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через суд, принявший решение.
Судья
И.Н. Бутина


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка