Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 29 июля 2020 года №03АП-2333/2020, А33-68/2020

ТРЕТИЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июля 2020 года Дело N А33-68/2020
Резолютивная часть постановления объявлена "27" июля 2020 года.
Полный текст постановления изготовлен "29" июля 2020 года.
Судья Третьего арбитражного апелляционного суда Бутина И.Н.,
при ведении протокола судебного заседания Тоцким В.А.,
в отсутствие лиц, участвующих в деле,
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "СибТрансСтрой"
на решение Арбитражного суда Красноярского края
от "16" апреля 2020 года по делу N А33-68/2020, рассмотренному в порядке упрощенного производства,
установил:
акционерное общество "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" (ИНН 7710007910, ОГРН 1028800000855, далее - АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания", истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СибТрансСтрой" (ИНН 3812043780, ОГРН 1033801751785, далее - ООО "СибТрансСтрой", ответчик) о взыскании 138 408 рублей 97 копеек неустойки за срыв промежуточных сроков выполнения работ по договору на выполнение строительно-монтажных работ от 09.01.2018 N 3175717/2049Д.
Решением суда от 16.04.2020 (резолютивная часть вынесена 05.03.2020) в исковые требования удовлетворены.
Не согласившись с данным судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой в Третий арбитражный апелляционный суд, в которой просил решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.
Определением Третьего арбитражного апелляционного суда от 28.04.2020 апелляционная жалоба принята к производству.
В суд апелляционной инстанции от истца по настоящему делу поступило ходатайство о назначении судебного заседания для рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения.
На основании положений частей 2, 3 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом разъяснений, данных в пункте 30 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.04.2017 N 10 "О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве", суд определением от 29.06.2020 назначил судебное заседание с вызовом сторон для рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения на 27.07.2020.
29.06.2020 и 21.07.2020 в материалы дела от истца и ответчика поступили ходатайства об утверждении мирового соглашения, заключенного между АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" (подписано генеральным директором Паршенцевым П.М.) и ООО "СибТрансСтрой" (подписано директором Переваловым В.С.), на следующих условиях:
"1. В рамках дела N А33-68/2020 АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" были заявлены требования к ООО "СибТрансСтрой", возникшие в связи с нарушением ООО "СибТрансСтрой" промежуточных сроков выполнения работ по договору подряда от 09.01.2018 N 3175717/2049Д, заключенному между АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" в качестве заказчика и ООО "СибТрансСтрой" в качестве подрядчика.
2. ООО "СибТрансСтрой" признает наличие и размер неустойки, возникшей в связи с нарушением ООО "СибТрансСтрой" сроков выполнения следующих этапов работ по договору подряда:
N
Наименование этапа работ
Стоимость этапа работ
Сроки выполнения этапа работ
Период просрочки
Сумма неустойки
1
Этап 11 Подготовительные работы
876 006, 11 руб.
с 01.03.2019 по 31.03.2019
с 01.04.2019 по 05.09.2019
138 408, 97 руб.
Итого сумма неустойки
138 408, 97 руб.
3. Настоящее мировое соглашение заключается сторонами на основании статей 139, 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в целях урегулирования спора, возникшего в связи с нарушением ООО "СибТрансСтрой" сроков выполнения этапов работ по договору подряда, указанных в пункте 2 настоящего мирового соглашения.
4. Стороны пришли к соглашению о следующем порядке исполнения ООО "СибТрансСтрой" своих обязательств по выполнению работ в рамках договора подряда:
4.1 ООО "СибТрансСтрой" обязуется завершить подрядные работы в рамках договора подряда на следующих условиях:
N
Наименование работ
Сроки выполнения работ
1
Завершить строительство объекта "Автомобильная дорога "т.п. к дороге на куст N 4-куст N 20" в соответствии с условиями договора подряда от 09.01.2018 N 3175717/2049Д
31.07.2020
4.2. Не позднее 31.07.2020 ООО "СибТрансСтрой" обязуется предоставить АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" полный комплект надлежаще оформленной исполнительной и первичной учетной документации, подписанной и заверенной уполномоченным представителем ООО "СибТрансСтрой", а также уведомление о завершении строительно-монтажных работ.
4.3. По условиям мирового соглашения ООО "СибТрансСтрой" обязано обеспечить отсутствие просрочки выполнения работ продолжительностью более 5 календарных дней относительно сроков, установленных пунктом 4.1 мирового соглашения.
4.4. Положения договора подряда в части не урегулированной пунктами 4.1 - 4.2 мирового соглашения (в том числе положения о порядке производства, приемки и оплаты работ) продолжают действовать.
5. Стороны пришли к соглашению о следующем порядке исполнения мирового соглашения:
5.1. При условии исполнения ООО "СибТрансСтрой" всех обязательств, предусмотренных пунктами 4.1 - 4.2 мирового соглашения АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" отказывается от исковых требований к ООО "СибТрансСтрой" о взыскании начисленной АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" и признанной ООО "СибТрансСтрой" неустойки согласно пункту 2 мирового соглашения и не вправе обращаться в арбитражный суд с ходатайством о получении исполнительного листа о взыскании указанной неустойки.
5.2. В случае нарушения ООО "СибТрансСтрой" любого из обязательств, указанных в пунктах 4.1 - 4.3 мирового соглашения, а также в случае если в период с даты утверждения судом мирового соглашения до 30.09.2020 (включительно) произойдет реорганизация ООО "СибТрансСтрой", которая, по мнению АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания", влияет на способность ООО "СибТрансСтрой" надлежащим образом выполнять свои обязательства по мировому соглашению, или введение судом в отношении ООО "СибТрансСтрой" любой процедуры банкротства, АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" вправе в соответствии со статьей 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обратиться в Арбитражный суд Красноярского края с ходатайством о получении исполнительного листа о взыскании суммы начисленной АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" и признанной ООО "СибТрансСтрой" неустойки согласно пункту 2 настоящего мирового соглашения.
6. Стороны пришли к соглашению о том, что расходы на уплату государственной пошлины по настоящему делу распределяются следующим образом:
6.1. 50% уплаченной АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" государственной пошлины, что составляет 2576 рублей, относятся на ООО "СибТрансСтрой", которые он возмещает АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" в течение 10 рабочих дней с момента утверждения судом мирового соглашения.
6.2. Иные судебные расходы, расходы по оплате услуг представителей и любые другие расходы сторон, прямо и/или косвенно связанные с настоящим делом, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла".
Согласно части 4 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны вправе закончить дело мировым соглашением.
Исходя из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 24.02.2004 N 1-О, мировое соглашение представляет собой соглашение сторон о прекращении спора на основе добровольного урегулирования взаимных претензий и утверждения взаимных уступок, что является одним из процессуальных средств защиты субъективных прав.
В соответствии с частью 1 статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд принимает меры для примирения сторон, содействует им в урегулировании спора. При этом одной из задач судопроизводства в арбитражных судах Российской Федерации является содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота (пункт 6 статьи 2 указанного Кодекса). Учитывая изложенное, не допускается использование примирительных процедур, противоречащее достижению указанных задач судопроизводства.
Таким образом, из смысла и содержания норм, регламентирующих примирительные процедуры, а также исходя из задач судопроизводства в арбитражных судах следует, что утвержденное судом мировое соглашение по своей природе является таким процессуальным способом урегулирования спора, который основывается на примирении сторон на взаимоприемлемых условиях, что влечет за собой ликвидацию спора о праве в полном объеме.
Как следует из разъяснений в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" (пункт 9), мировое соглашение представляет собой соглашение сторон, то есть сделку, вследствие чего к этому соглашению, являющемуся одним из средств защиты субъективных прав, помимо норм процессуального права, подлежат применению нормы гражданского права о договорах, в том числе правила о свободе договора (статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким соглашением, если оно утверждено арбитражным судом, стороны прекращают спор (полностью или в части) на основе добровольного урегулирования взаимных претензий и утверждения взаимных уступок.
Учитывая изложенное, рассмотрев представленное сторонами мировое соглашение (с учетом корректировки его судом в части пунктов 6.1, 6.2), проверив полномочия лиц, подписавших мировое соглашение, Третий арбитражный апелляционный суд счел возможным утвердить соглашение как не противоречащее закону и не нарушающее права и законные интересы других лиц.
В соответствии с частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.
В связи с утверждением мирового соглашения решение Арбитражного суда Красноярского края от 16.04.2020 по делу N А33-68/2020 подлежит отмене.
Согласно пункту 3 части 9 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подпункту 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при заключении мирового соглашения на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции истцу подлежит возврату 50 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.
Данная норма носит императивный характер, соответственно, применяется также при распределении судебных расходов по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы.
Государственная пошлина за рассмотрение искового заявления по настоящему делу составляет 5152 рубля; за рассмотрение апелляционной жалобы - 3000 рублей.
Учитывая положения подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, истцу из федерального бюджета подлежит возврату 2576 рублей, составляющие 50 процентов государственной пошлины, уплаченной за рассмотрение иска, ответчику - 1500 рублей государственной пошлины, составляющей 50 процентов от уплаченной за рассмотрение апелляционной жалобы.
При этом оставшиеся 50 государственной пошлины за рассмотрение иска в сумме 2576 рублей относятся на ответчика и подлежат взысканию с него в пользу истца согласно условиям мирового соглашения.
Руководствуясь статьями 49, 139 - 141, 150, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Красноярского края от "16" апреля 2020 года по делу N А33-68/2020 отменить.
Утвердить мировое соглашение, заключенное между акционерным обществом "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" и обществом с ограниченной ответственностью "СибТрансСтрой", на следующих условиях:
"1. В рамках дела N А33-68/2020 АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" были заявлены требования к ООО "СибТрансСтрой", возникшие в связи с нарушением ООО "СибТрансСтрой" промежуточных сроков выполнения работ по договору подряда от 09.01.2018 N 3175717/2049Д, заключенному между АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" в качестве заказчика и ООО "СибТрансСтрой" в качестве подрядчика.
2. ООО "СибТрансСтрой" признает наличие и размер неустойки, возникшей в связи с нарушением ООО "СибТрансСтрой" сроков выполнения следующих этапов работ по договору подряда:
N
Наименование этапа работ
Стоимость этапа работ
Сроки выполнения этапа работ
Период просрочки
Сумма неустойки
1
Этап 11 Подготовительные работы
876 006, 11 руб.
с 01.03.2019 по 31.03.2019
с 01.04.2019 по 05.09.2019
138 408, 97 руб.
Итого сумма неустойки
138 408, 97 руб.
3. Настоящее мировое соглашение заключается сторонами на основании статей 139, 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в целях урегулирования спора, возникшего в связи с нарушением ООО "СибТрансСтрой" сроков выполнения этапов работ по договору подряда, указанных в пункте 2 настоящего мирового соглашения.
4. Стороны пришли к соглашению о следующем порядке исполнения ООО "СибТрансСтрой" своих обязательств по выполнению работ в рамках договора подряда:
4.1 ООО "СибТрансСтрой" обязуется завершить подрядные работы в рамках договора подряда на следующих условиях:
N
Наименование работ
Сроки выполнения работ
1
Завершить строительство объекта "Автомобильная дорога "т.п. к дороге на куст N 4-куст N 20" в соответствии с условиями договора подряда от 09.01.2018 N 3175717/2049Д
31.07.2020
4.2. Не позднее 31.07.2020 ООО "СибТрансСтрой" обязуется предоставить АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" полный комплект надлежаще оформленной исполнительной и первичной учетной документации, подписанной и заверенной уполномоченным представителем ООО "СибТрансСтрой", а также уведомление о завершении строительно-монтажных работ.
4.3. По условиям мирового соглашения ООО "СибТрансСтрой" обязано обеспечить отсутствие просрочки выполнения работ продолжительностью более 5 календарных дней относительно сроков, установленных пунктом 4.1 мирового соглашения.
4.4. Положения договора подряда в части не урегулированной пунктами 4.1 - 4.2 мирового соглашения (в том числе положения о порядке производства, приемки и оплаты работ) продолжают действовать.
5. Стороны пришли к соглашению о следующем порядке исполнения мирового соглашения:
5.1. При условии исполнения ООО "СибТрансСтрой" всех обязательств, предусмотренных пунктами 4.1 - 4.2 мирового соглашения АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" отказывается от исковых требований к ООО "СибТрансСтрой" о взыскании начисленной АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" и признанной ООО "СибТрансСтрой" неустойки согласно пункту 2 мирового соглашения и не вправе обращаться в арбитражный суд с ходатайством о получении исполнительного листа о взыскании указанной неустойки.
5.2. В случае нарушения ООО "СибТрансСтрой" любого из обязательств, указанных в пунктах 4.1 - 4.3 мирового соглашения, а также в случае если в период с даты утверждения судом мирового соглашения до 30.09.2020 (включительно) произойдет реорганизация ООО "СибТрансСтрой", которая, по мнению АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания", влияет на способность ООО "СибТрансСтрой" надлежащим образом выполнять свои обязательства по мировому соглашению, или введение судом в отношении ООО "СибТрансСтрой" любой процедуры банкротства, АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" вправе в соответствии со статьей 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обратиться в Арбитражный суд Красноярского края с ходатайством о получении исполнительного листа о взыскании суммы начисленной АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" и признанной ООО "СибТрансСтрой" неустойки согласно пункту 2 настоящего мирового соглашения.
6. Стороны пришли к соглашению о том, что расходы на уплату государственной пошлины по настоящему делу распределяются следующим образом:
6.1. 50% уплаченной АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" государственной пошлины, что составляет 2576 рублей, относятся на ООО "СибТрансСтрой", которые он возмещает АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" в течение 10 рабочих дней с момента утверждения судом мирового соглашения.
6.2. Иные судебные расходы, расходы по оплате услуг представителей и любые другие расходы сторон, прямо и/или косвенно связанные с настоящим делом, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла".
Производство по делу N А33-68/2020 прекратить.
Возвратить акционерному обществу "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" (ИНН 7710007910, ОГРН 1028800000855) из федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение иска в размере 2576 рублей, уплаченную по платежному поручению от 26.12.2019 N 623.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "СибТрансСтрой" (ИНН 3812043780, ОГРН 1033801751785) из федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение иска и апелляционной жалобы в размере 1500 рублей, уплаченную по платежному поручению от 11.03.2020 N 606.
Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через суд, принявший решение.
Судья
И.Н. Бутина
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка