Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 21 октября 2020 года №02АП-6355/2020, А82-1438/2020

ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 октября 2020 года Дело N А82-1438/2020
Резолютивная часть постановления объявлена 14 октября 2020 года.
Полный текст постановления изготовлен 21 октября 2020 года.
Второй арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Горева Л.Н.,
судей Малых Е.Г., Панина Н.В.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Феофилактовой Д.Н.,
без участия в судебном заседании представителей сторон,
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Безопасный регион"
на решение Арбитражного суда Ярославской области от 20.07.2020 по делу N А82-1438/2020,
по иску общества с ограниченной ответственностью "Специализированное монтажное эксплуатационное предприятие" (ИНН 7604245260, ОГРН 1137604009927)
к обществу с ограниченной ответственностью "Безопасный регион" (ИНН 7604250038, ОГРН 1137604015185)
третье лицо: муниципальное казенное учреждение "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ" г. Ярославля (ИНН 7604129539, ОГРН 1087604005532)
о взыскании денежных средств,
установил:
общество с ограниченной ответственностью "Специализированное монтажное эксплуатационное предприятие" (далее - ООО "Специализированное монтажное эксплуатационное предприятие", истец) обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "Безопасный регион" (далее - ООО "Безопасный регион", ответчик, заявитель) о взыскании 4 304 527,08 руб.
В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено муниципальное казенное учреждение "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ" г. Ярославля (далее - МКУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ", третье лицо).
Решением Арбитражного суда Ярославской области от 20.07.2020 исковые требования ООО "Специализированное монтажное эксплуатационное предприятие" удовлетворены.
ООО "Безопасный регион" с принятым решением суда не согласно, обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Ярославской области от 20.07.2020 по делу N А82-1438/2020 отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.
В обоснование доводов жалобы заявитель указывает на то, что суд первой инстанции не принял во внимание положение пункта 4.1. договора, согласно которому оплата за выполненные работы по каждой отдельной заявке осуществляется по факту качественно выполненных объемов работ, по счету (счету-фактуре) на основании подписанных сторонами акта о приемке выполненных работ (форма N КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) не позднее семи дней с момента поступления денежных средств по муниципальному контракту N 101-ЭА-18, заключенному между заказчиком и МКУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ", по каждому отчетному периоду соответственно. Из указанной нормы следует, что оплата в адрес истца осуществляется только по мере поступления денежных средств от заказчика по муниципальному контракту. При отсутствии таковой оплата не производится. На момент вынесения судебного акта оплата от заказчика по муниципальному контракту в адрес апеллянта в полном объеме не поступила, следовательно, оснований для удовлетворения иска не имеется.
Истец, третье лицо отзывы на апелляционную жалобу не представили.
Лица, участвующие в деле, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.
В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителей истца, ответчика, третьего лица.
Определение Второго арбитражного апелляционного суда о принятии апелляционной жалобы к производству вынесено 21.09.2020 и размещено в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 22.09.2020 в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 122 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Законность решения Арбитражного суда Ярославской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Как следует из материалов дела, 01.01.2019 между ООО "Безопасный регион" (Заказчик) и ООО "Специализированное монтажное эксплуатационное предприятие" (Подрядчик) подписан договор N 01, согласно пунктам 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1 которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения с системой видеонаблюдения в городе Ярославле (далее - работы). Работы выполняются в соответствии с Заявками на выполнение работ (Форма заявки содержится в Приложении 1 к Договору) и должны соответствовать условиям Договора, Приложений к нему и Заявке. Сроки, Объем и Место выполнения работ по каждой отдельной Заявке, указываются в такой Заявке. Цена Договора в течение срока его действия составляет сумму не более 8 000 000,00 (Восемь миллионов рублей 00 копеек), включая НДС 20% в размере 1 600 000,00 (один миллион шестьсот тысяч рублей 00 копеек). По настоящему Договору у Заказчика не возникает обязанности заказать работы на всю указанную сумму. Цена Договора включает в себя все расходы, которые могут возникнуть у Подрядчика при выполнении работ, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Стоимость работ определяется по каждой отдельной Заявке в соответствии со Спецификацией на выполнение работ по содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения с системой видеонаблюдения в 2019 году в городе Ярославле (Приложение 2). Сроки выполнения работ по Договору определяются каждой отдельной Заявкой. Оплата за выполненные работы по каждой отдельной Заявке осуществляется по факту качественно выполненных объемов работ по счету (счету-фактуре) на основании подписанных сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не позднее 7 (семи) дней с момента поступления денежных средств по Муниципальному контракту N 101-ЭА-18, заключенному от "01" января 2019 года между Заказчиком и МКУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ", по каждому отчетному периоду соответственно.
01.07.2019 между ООО "Безопасный регион" (Заказчик) и ООО "Специализированное монтажное эксплуатационное предприятие" (Подрядчик) подписан договор N 6200374, согласно пунктам которого 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения с системой видеонаблюдения в городе Ярославле в период с "01" июля 2019 года по "21" июля 2019 года (далее - работы). Работы выполняются в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение 2 к Договору) и должны соответствовать условиям Договора и Приложений к нему. Перечень Объектов и их емкость определяется титульным списком на оказание услуг по содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения (Приложении N 1 к настоящему Договору). Цена Договора составляет 410 179,98 (четыреста десять тысяч сто семьдесят девять) рублей 98 копеек, включая НДС 20 % - 68 363,33 рублей. Цена Договора включает в себя все расходы, которые могут возникнуть у Исполнителя при оказании услуг, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Валютой договора является рубль Российской Федерации. Сроки выполнения работ по Договору: начало выполнения работ - с даты заключения Договора; окончание выполнения работ - "21" июля 2019 года. Оплата за выполненные работы по настоящему договору осуществляется по факту качественно выполненных объемов работ по счету (счету-фактуре) на основании подписанных сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не позднее 7 (семи) дней с момента поступления денежных средств по договорам N 165, 166, 168 от 01.07.2019 между Заказчиком и МКУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ" г. Ярославля.
22.07.2019 между ООО "Безопасный регион" (Заказчик) и ООО "Специализированное монтажное эксплуатационное предприятие" (Подрядчик) подписан договор N 6200376, согласно пунктам 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1 которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения с системой видеонаблюдения в городе Ярославле в период с "22" июля 2019 года по "15" августа 2019 года. Работы выполняются в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение 2 к Договору) и должны соответствовать условиям Договора и Приложений к нему. Перечень Объектов и их емкость определяется титульным списком на оказание услуг по содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения (Приложение N 1 к настоящему Договору). Цена Договора составляет 488 309,50 (четыреста восемьдесят восемь тысяч триста девять) рублей 50 копеек, включая НДС 20 % - 81 384,92 рублей. Цена Договора включает в себя все расходы, которые могут возникнуть у Исполнителя при оказании услуг, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Сроки выполнения работ по Договору: начало выполнения работ - с даты заключения Договора; окончание выполнения работ - "15" августа 2019 года. Оплата за выполненные работы по настоящему договору осуществляется по факту качественно выполненных объемов работ по счету (счету-фактуре) на основании подписанных сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не позднее 7 (семи) дней с момента поступления денежных средств по договорам N 181, 182, 183 от 22.07.2019 между Заказчиком и МКУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ".
08.10.2019 между ООО "Безопасный регион" (Заказчик) и ООО "Специализированное монтажное эксплуатационное предприятие" (Подрядчик) подписан договор N 625483, согласно пунктам 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1 которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения с системой видеонаблюдения в городе Ярославле, в период с "08" октября 2019 года по "29" октября 2019 года. Работы выполняются в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение 2 к Договору) и должны соответствовать условиям Договора и Приложений к нему. Перечень Объектов и их емкость определяется титульным списком на оказание услуг по содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения (Приложении N 1 к настоящему Договору). Цена Договора составляет 412 238,78 (четыреста двенадцать тысяч двести тридцать восемь) рублей 78 копеек, включая НДС 20 % - 68 706,46 рублей. Цена Договора включает в себя все расходы, которые могут возникнуть у Исполнителя при оказании услуг, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Валютой договора является рубль Российской Федерации. Сроки выполнения работ по Договору: начало выполнения работ - "08" октября 2019 года; окончание выполнения работ - "29" октября 2019 года. Оплата за выполненные работы по настоящему договору осуществляется по факту качественно выполненных объемов работ по счету (счету-фактуре) на основании подписанных сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не позднее 7 (семи) дней с момента поступления денежных средств по договорам N 264, 267, 268 от 08.10.2019 между Заказчиком и МКУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ".
29.10.2019 между ООО "Безопасный регион" (Заказчик) и ООО "Специализированное монтажное эксплуатационное предприятие" (Подрядчик) подписан договор N 625547, согласно пунктам 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1 которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения с системой видеонаблюдения в городе Ярославле в период с "30" октября 2019 года по "21" ноября 2019 года. Работы выполняются в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение 2 к Договору) и должны соответствовать условиям Договора и Приложений к нему. Перечень Объектов и их емкость определяется титульным списком на оказание услуг по содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения (Приложении N 1 к настоящему Договору). Цена Договора составляет 430 273,01 (четыреста тридцать тысяч двести семьдесят три) рубля 01 копейка, включая НДС 20 % - 71 712,17 рублей. Цена Договора включает в себя все расходы, которые могут возникнуть у Исполнителя при оказании услуг, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Валютой договора является рубль Российской Федерации. Сроки выполнения работ по Договору: начало выполнения работ - "30" октября 2019 года; окончание выполнения работ - "21" ноября 2019 года. Оплата за выполненные работы по настоящему договору осуществляется по факту качественно выполненных объемов работ по счету (счету-фактуре) на основании подписанных сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не позднее 7 (семи) дней с момента поступления денежных средств по договорам N 298, 299, 300 от 29.10.2019 между Заказчиком и МКУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ".
22.11.2019 между ООО "Безопасный регион" (Заказчик) и ООО "Специализированное монтажное эксплуатационное предприятие" (Подрядчик) подписан договор N 90101204, согласно пунктам 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1 которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства, на выполнение работ по содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения с системой видеонаблюдения в городе Ярославле в период, с "22" ноября 2019 года по "02" декабря 2019 года. Работы выполняются в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение 2 к Договору) и должны соответствовать условиям Договора и Приложений к нему. Перечень Объектов и их емкость определяется титульным списком на оказание услуг по содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения (Приложении N 1 к настоящему Договору). Цена Договора составляет 206 711,97 (двести шесть тысяч семьсот одиннадцать) рублей 97 копеек, включая НДС 20 % - 34 451,99 рублей. Цена Договора включает в себя все расходы, которые могут возникнуть у Исполнителя при оказании услуг, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Сроки выполнения работ по Договору: начало выполнения работ - "22" ноября 2019 года; - окончание выполнения работ - "02" декабря 2019 года. Оплата за выполненные работы по настоящему договору осуществляется по факту качественно выполненных объемов работ по счету (счету-фактуре) на основании подписанных сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не позднее 7 (семи) дней с момента поступления денежных средств по договорам N 344, 345, 346 от 22.11.2019 между Заказчиком и МКУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ".
03.12.2019 между ООО "Безопасный регион" (Заказчик) и ООО "Специализированное монтажное эксплуатационное предприятие" (Подрядчик) подписан договор N 90101206, согласно пунктам 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1 которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, с системой видеонаблюдения в городе Ярославле в период с "03" декабря 2019 года по "05" декабря 2019 года. Работы выполняются в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение 2 к Договору) и должны соответствовать условиям Договора и Приложений к нему. Перечень Объектов и их емкость определяется титульным списком на оказание услуг по содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения (Приложение N 1 к настоящему Договору). Цена Договора составляет 53 932,05 (пятьдесят три тысячи девятьсот тридцать два) рубля 05 копеек, включая НДС 20 % - 8 988,67 рублей. Цена Договора включает в себя все расходы, которые могут возникнуть у Исполнителя при оказании услуг, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Валютой договора является рубль Российской Федерации. Сроки выполнения работ по Договору: начало выполнения работ - "03" декабря 2019 года; окончание выполнения работ - "05" декабря 2019 года. Оплата за выполненные работы по настоящему договору осуществляется по факту качественно выполненных объемов работ по - счету (счету-фактуре) на основании подписанных сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не позднее 7 (семи) дней с момента поступления денежных средств по договору N 368 от 03.12.2019 между Заказчиком и МКУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ".
Работы подрядчиком выполнены и приняты заказчиком на сумму 7 235 991,82 руб., что подтверждается представленными в материалы дела актами о приемке выполненных работ N 3 от 25.03.2019, N 4 от 24.04.2019, N 5 от 24.05.2019, N 6 от 30.06.2019, N 1 от 21.07.2019, N 1 от 13.08.2019, N 1 от 29.10.2019, N 1 от 21.11.2019, N 1 от 02.12.2019, N 1 от 05.12.2019, справками о стоимости выполненных работ и затрат N 3 от 25.03.2019, N 4 от 24.04.2019, N 5 от 24.05.2019, N 6 от 30.06.2019, N 1 от 21.07.2019, N 1 от 13.08.2019, N 1 от 29.10.2019, N 1 от 21.11.2019, N 1 от 02.12.2019, N 1 от 05.12.2019.
Претензией N 139 от 24.12.2019 истец предложил оплатить задолженность в полном объеме.
Неисполнение ответчиком обязанности по оплате за выполненные работы послужило поводом для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.
Удовлетворение исковых требований послужило основанием для принесения апелляционной жалобы.
Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения решения суда, исходя из нижеследующего.
Как установлено статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.
В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Согласно пункту 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.
В силу статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации по аналогии к спорным отношениям применимы положения пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.
Согласно пункту 8 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" основанием для возникновения обязанности заказчика по оплате работ является сдача подрядчиком результата работ надлежащего качества и их приемка заказчиком.
Как следует из материалов дела, работы подрядчиком выполнены и приняты заказчиком на сумму 7 235 991,82 руб., что подтверждается представленными в материалы дела актами о приемке выполненных работ N 3 от 25.03.2019, N 4 от 24.04.2019, N 5 от 24.05.2019, N 6 от 30.06.2019, N 1 от 21.07.2019, N 1 от 13.08.2019, N 1 от 29.10.2019, N 1 от 21.11.2019, N 1 от 02.12.2019, N 1 от 05.12.2019, справками о стоимости выполненных работ и затрат N 3 от 25.03.2019, N 4 от 24.04.2019, N 5 от 24.05.2019, N 6 от 30.06.2019, N 1 от 21.07.2019, N 1 от 13.08.2019, N 1 от 29.10.2019, N 1 от 21.11.2019, N 1 от 02.12.2019, N 1 от 05.12.2019.
В апелляционной жалобе заявитель ссылается на то, что в настоящий момент обязанность ответчика по оплате образовавшейся задолженности не возникла. Все поименованные истцом договоры содержат пункт 4.1, в соответствии с которым оплата работ производится заказчиком только по мере поступления денежных средств от заказчика по муниципальному контракту. При отсутствии таковой оплата не производится. На момент вынесения судебного акта оплата от заказчика по муниципальному контракту в адрес апеллянта в полном объеме не поступила.
Относительно указанного довода суд апелляционной инстанции отмечает следующее.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.
По общему правилу, установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить (статья 190 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Согласно пункту 1 статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.
В силу статьи 327.1 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязанностей, а равно и осуществление, изменение и прекращение определенных прав по договорному обязательству, может быть обусловлено совершением или несовершением одной из сторон обязательства определенных действий либо наступлением иных обстоятельств, предусмотренных договором, в том числе полностью зависящих от воли одной из сторон.
На основании пунктов 1 и 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В пункте 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах" (далее - Постановление N 16) разъяснено, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 и статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.
Согласно пункту 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано обязательными для сторон правилами, установленными законом или иными правовыми актами (императивными нормами), действующими в момент его заключения.
Как видно из материалов дела, пункт 4.1 договоров предусматривает оплату выполненных работ при условии поступления соответствующих платежей от МКУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ", с которым у ответчика заключены ряд договоров, то есть срок исполнения обязательств по оплате обусловлен наступлением определенных обстоятельств, предусмотренных договором.
С учетом положений статей 190, 314, 327.1 и 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, правовых позиций, приведенных в пункте 1 Постановления N 16, в Обзоре судебной практики в Обзоре судебной практики N 2(2017), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26.04.2017, условия пунктов 4.1 договоров сами по себе не противоречат императивным нормам законодательства.
Вместе с тем при толковании данного условия и применении его в отношениях между сторонами следует учитывать разъяснения, содержащиеся в пункте 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении" (далее - Постановление N 54).
По смыслу пункта 1 статьи 314, статьи 327.1 Гражданского кодекса Российской Федерации срок исполнения обязательства может исчисляться, в том числе, с момента исполнения обязанностей другой стороной, совершения ею определенных действий или с момента наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором. Если действия кредитора, совершением которых обусловлено исполнение обязательства должником, не будут выполнены в установленный законом, иными правовыми актами или договором срок, а при отсутствии такого срока - в разумный срок, кредитор считается просрочившим (статьи 328 или 406 Кодекса).
Например, начальный и конечный сроки выполнения работ по договору подряда (статья 708 Кодекса) могут определяться указанием на уплату заказчиком аванса, невнесение которого влечет последствия, предусмотренные статьей 719 Кодекса.
Если наступлению обстоятельства, с которым связано начало течения срока исполнения обязательства, недобросовестно воспрепятствовала или содействовала сторона, которой наступление или ненаступление этого обстоятельства невыгодно, то по требованию добросовестной стороны это обстоятельство может быть признано соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 1 статьи 6, статья 157 Кодекса).
Вопреки доводам апелляционной жалобы, исследуя в совокупности условия заключенных между сторонами спора договоров, а также, принимая во внимание исполнение истцом своих обязательств по договору, мотивированный отказ от приемки которых не был заявлен ответчиком, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований.
Приведенные в апелляционной жалобе доводы рассмотрены судом апелляционной инстанции и признаны несостоятельными, поскольку они сводятся к несогласию заявителя с установленными по делу фактическими обстоятельствами и оценкой судом первой инстанции представленных в материалы дела доказательств, что не свидетельствует о нарушении судом первой инстанции норм материального, а также процессуального права.
При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции считает, что при принятии решения арбитражным судом первой инстанции не допущено нарушений норм материального и процессуального права, надлежащим образом исследованы фактические обстоятельства дела, имеющиеся в деле доказательства, а, следовательно, оснований для переоценки выводов суда первой инстанции и отмены решения не имеется.
Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по апелляционной жалобе относятся на заявителя жалобы.
Руководствуясь статьями 258, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Ярославской области от 20.07.2020 по делу N А82-1438/2020 оставить без изменения, а апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Безопасный регион" - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Ярославской области.
Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Арбитражный суд Волго-Вятского округа.
Председательствующий
Судьи
Л.Н. Горев
Е.Г. Малых
Н.В. Панин


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка